Резолютивная часть решения от 26 декабря 2018 г. по делу № А39-6488/2018

22/2018-61962(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-6488/2018
город Саранск
26 декабря 2018 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании объединенное дело

по иску Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к индивидуальному предпринимателю ФИО2

о взыскании неустойки в сумме 1392955руб. 02коп.,

и по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к Государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" и к Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия о взыскании 2881975руб. 90коп. задолженности, 8357руб. неустойки

при участии в заседании: от Учреждения: ФИО3, по доверенности от 09.01.2018, от Министерства: не явились,

от ИП ФИО2: ФИО4, представителя по доверенности от 15.06.2018, ФИО5, по доверенности № 5 от 31.10.2018 г.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. В удовлетворении исковых требований Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" к индивидуальному предпринимателю ФИО2 отказать.

2. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 удовлетворить.

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) а при недостаточности денежных средств в порядке субсидиарной ответственности с публично-правового образования Республика Мордовия в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (ОГРН <***>, ИНН <***>) за счет казны Республики Мордовия в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316132600050800, ИНН <***>) задолженность в размере 2881975руб. 90коп., пени за период с 10.08.2018 по 21.08.2018 в размере 8357руб. 73коп., пени с 22.08.2018 по день фактической оплаты долга в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки, судебные расходы на оплату услуг представителя 40000руб. и на оплату госпошлины 37452руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Кшняйкин