СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 мая 2022 г. по делу № А67-3415/2021

Арбитражный суд Томской области (АС Томской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

85_2307294

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67- 3415/2021 04.05.2022

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А.Гребенникова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» (ОГКУ «Томскавтодор») (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к государственному унитарному предприятию Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 727 991,28 руб. штрафа за не исполнение обязательств по государственному контракту № 3р-т19 от 04.02.2019,

777 710,95 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта № 8-р-т19 от 06.02.2019,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 165 000 руб. штрафа за не исполнение обязательств по государственному контракту № 34-р-т19 от 18.06.2019,

165 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта № 34-р-т19 от 18.06.2019,

третьи лица – 1. Комитет государственного финансового контроля Томской области, 2. ООО «Центр строительных технологий» (ИНН <***>, ОГРН <***>; 629303, Ямало- Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный д. 2 корпус 1, кв. 192), 3. ФИО2

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3 по доверенности № 10 от 01.01.2022 (паспорт) (до перерыва); от ответчиков: - от ГУПТО «Областное ДРСУ» - ФИО4 по доверенности № 77 от 05.04.2022 ;

- от ООО «Строительная лаборатория» - ФИО5 по доверенности от 19.08.2021 (паспорт);

от третьего лица (1) – ФИО6 по доверенности № 3 от 25.01.2022 (удостоверение), ФИО7 по доверенности от 11.01.2021 (удостоверение).

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» в пользу Областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» 200 000 руб. неустойки,

В остальной части отказать.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 28 057,01 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» в пользу Областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» 20 000 руб. неустойки.

В остальной части отказать

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» в доход федерального бюджета государственную пошлину 9 600 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Д.А. Гребенников