СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 апреля 2019 г. по делу № А59-852/2019

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

9_867545

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-852/2019
г. Южно-Сахалинск
15 апреля 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью СК «Гранит» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 803 659, 67 рубле (с учетом уточнения иска) неустойки по контракту от 08.08.2016 № 28/07-2016,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 06.08.2018 года,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 08.04.2019 года,

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Гранит» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» 1 730 265 рублей 79 копеек неустойки и 29 485 рублей 15 копеек судебных расходов по плате государственной пошлины, а всего 1 759 750 (один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 94 копейки.

Выдать Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» справку на возврат из федерального бюджета 9 098 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 800 от 27.12.2018 года.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья О. А. Портнова