СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 октября 2018 г. по делу № А59-3956/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

5_814589

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело А59-3956/2018

19 октября 2018 года г. Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судебно- го заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***> ИНН <***> ад- рес регистрации: 694020, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технострой» (ОГРН

5087746051729 ИНН <***> адрес регистрации: 693012, Сахалинская об-

ласть, <...>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту,

при участии в судебном заседании:

представитель истца ФИО2, по доверенности от 06 августа 2018 года,

представитель ответчика ФИО3, по доверенности от 28 сентября 2018 года,

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

р е ш и л :

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» удовлетво-

рить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального

строительства Корсаковского городского округа» неустойку в сумме 2 000 000 рублей ( два миллиона рублей).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой» государственную пошлину в доход государства в федеральный бюджет в сумме

52 206,88 рублей ( двадцать две тысячи двести шесть рублей 88 копеек).

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» государственную пошлину в доход государства в федеральный бюджет в сумме 13 411,12 рублей

(тринадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей 12 копеек).

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный

суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.

Судья О.Н. Боярская