Решение от 17 марта 2025 г. по делу № А73-15340/2024

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-15340/2024
г. Хабаровск
18 марта 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2025

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи М.А. Оржеховской

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Асадуллиным

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дэстор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 690002, <...>)

к краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края»  (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680021, <...>)

о взыскании 1 939 401 руб. 10 коп., об обязании осуществить приемку товара

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, действующей по доверенности от 26.12.2024 №64,

от ответчика – ФИО2, действующей по доверенности от 09.01.2025 №4/2025,


Общество с ограниченной ответственностью «Дэстор» (далее – ООО «Дэстор», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» (далее – КГКУ «Служба заказчика Минстроя края», ответчик) о взыскании основного долга в размере 1 939 401 руб. 10 коп. и об обязании ответчика в течение 20 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда осуществить приемку товара, указанного в спецификации.

Определением от 12.11.2024 прекращено производство по делу в части исковых требований об обязании осуществить приемку товара, взыскании основного долга в размере 1 939 401 руб. 10 коп., принято изменение предмета иска о взыскании пени в размере 106 279 руб. 18 коп. за периоды с 07.08.2024 по 02.11.2024.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 18 февраля 2025 объявлен перерыв до 04 марта 2025 в 14 часов 30 минут.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из государственного контракта № 0122200002524000789 от 01.04.2024, право на взыскание пени размере 106 279 руб. 18 коп. за периоды с 07.08.2024 по 02.11.2024.

Ответчик, как следует из отзыва на исковое заявление, объяснений представителя в судебном заседании, возражал, указал на то, что истцом не был представлен полный пакет документов, подтверждающих качество поставляемого товара, а именно руководство по эксплуатации с гарантийными талонами, в связи с чем, принятие товара было невозможно.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

01.04.2024 между КГКУ «Служба заказчика Минстроя края», заказчик и ООО «Дэстор», поставщик заключен государственный контракт № 0122200002524000789, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить приборы бытовые: холодильников бытовых для оснащения объекта капитального строительства «Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» г. Хабаровск», а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в спецификации (Приложение 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта (пункт 1.2 контракта).

Цена контракта составляет 1 939 401 руб. 10 коп., в т.ч. НДС (20%) – 323 233 руб. 52 коп. (пункт 2.1 контракта).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта поставщик самостоятельно поставляет товар заказчику в соответствии с графиком поставки (Приложение 2 к контракту).

Срок поставки товара: в течение 30 дней с даты заключения контракта.

Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате поставки товара в место поставки.

Согласно пункту 3.3 контракта приемка товара осуществляется путем передачи поставщиком товара и товарной накладной, а также документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

При поставке товара поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, содержащий сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ (пункт 3.4 контракта).

В соответствии с пунктом 3.7 контракта при отсутствии у заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара, заказчик в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

Согласно пункту 3.8 контракта при выявлении несоответствий в поставленном товаре, препятствующих его приемке, заказчик в срок, установленный пунктом 3.7 контракта, размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным контрактом (пункт 5.1 контракта).

В соответствии с пунктом 5.2 контракта поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Согласно пункту 5.3 контракта товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при наличии), к расходам на эксплуатацию товара (при наличии) указаны в спецификации (пункт 5.4 контракта).

Согласно пункту 5.5 контракта требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

В соответствии со спецификацией (Приложение 1 к контракту) гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с товаром.

Письмом от 23.04.2024 № 30/04 истец уведомил заказчика о готовности товара к отгрузке.

В ответ заказчик направил письмо от 25.04.2024 № 2336 о неготовности принять товар на объекте в связи с отсутствием строительной готовности объекта, также указал, что поставщик освобождается от неустойки до уведомления о готовности принять товар.

19.06.2024 поставщик передал товар заказчику, что подтверждается подписанным сторонами счетом-фактурой от 19.06.2024 № ПРСФ-2580-24-002838.

27.06.2024 истец в ЕИС разместил документ о приемке № ПРСФ-2580-24-002838.

Истцом в адрес заказчика направлено письмо от 27.06.2024 №38/66 с требованием о приемке поставленного товара в срок до 30.06.2024 путем подписания в ЕИС документа о приемке.

В ответ заказчик направил письмо от 08.07.2024 № 03-12-3607, в котором указал, что в настоящее время объект капитального строительства не введен в эксплуатацию, помещения находятся на этапе завершения чистовой отделки, в связи с чем, отсутствует возможность принять товары и разместить их на объекте.

24.07.2024 заказчик направил в ЕИС уведомление об отказе в приемке поставленного товара по причине отсутствия полного пакета документов согласно пункту 3.3 контракта, а именно руководства по эксплуатации с гарантийными талонами, подтверждающих качество товара.

26.07.2024 истец в ответ на уведомление сообщил, что гарантийные талоны не являются документами, подтверждающими качество товара, указал, что при передаче товара заказчику были переданы документы об оценке соответствия (сертификаты соответствия), а также повторно направил указанные сертификаты соответствия на электронную почту заказчика.

23.10.2024 истец разместил в ЕИС исправление № 1 в документ о приемке № ПРСФ-2580-24-002838 от 27.06.2024, приложив гарантийные обязательства.

29.10.2024 заказчик направил в ЕИС уведомление об отказе в приемке поставленного товара по причине отсутствия подписи лица передавшего товар.

29.10.2024 истец разместил в ЕИС исправление № 2 в документ о приемке № ПРСФ-2580-24-002838 от 27.06.2024, которое подписано заказчиком без замечаний.

Платежным поручением от 02.11.2024 № 328029 заказчик оплатил товар на сумму 1 939 401 руб. 10 коп.

Поскольку ответчиком обязательства по контракту исполнены несвоевременно, истцом начислена пеня в размере 106 279 руб. 18 коп.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «Дэстор» в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматриваемые отношения сторон регулируются нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), общими нормами об обязательствах и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 106 279 руб. 18 коп. за периоды с 07.08.2024 по 02.11.2024.

В пункте 1 статьи 330 ГК РФ под неустойкой (штрафом, пеней)понимается определенная законом или договором денежная сумма, которуюдолжник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 6.6 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения обязательств заказчиком, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Как следует из материалов дела, поставщиком поставлен товар, что подтверждается подписанным сторонами счетом-фактурой от 19.06.2024 № ПРСФ-2580-24-002838.

В соответствии с частью 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

В соответствии с условиями контракта (раздел 5, спецификация) при поставке товара поставщик представляет гарантию на товар, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке.

Подписывая государственный контракт, поставщик был знаком с его содержанием и принимал на себя обязательства поставить товар в соответствии с требованиями контракта и спецификации.

Доказательства того, что поставщиком были переданы заказчику все предусмотренные контрактом документы в надлежащем виде, в материалы дела не представлены.

Следовательно, поставщиком не были выполнены все условия по поставке товара в рамках контракта (не переданы в полном объеме документы на товар), в связи с чем, заказчик правомерно отказал в приемке товара.

23.10.2024 исх. № 64/10 поставщик предоставил гарантию на поставленный товар.

29.10.2024 истец разместил в ЕИС исправление № 2 в документ о приемке № ПРСФ-2580-24-002838 от 27.06.2024, которое подписано заказчиком без замечаний.

Платежным поручением от 02.11.2024 № 328029 заказчик оплатил товар на сумму 1 939 401 руб. 10 коп.

Порядок формирования и подписания сторонами документа о приемке определен в пунктах 3.4, 3.7, 3.8, 3.10 контракта. Указанные положения контракта соответствуют положениям части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Оценив и исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ, представленные доказательства суд установил, что оплата товара произведена заказчиком в сроки, установленные пунктом 3.7 контракта с учетом приемки товара 29.10.2024.

На основании вышеизложенного, исковое требование истца о взыскании пени в размере 106 279 руб. 18 коп. не подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная истцом при обращении с исковым заявлением в суд государственная пошлина в размере 34 206 руб. подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дэстор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 690002, <...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 206 руб., перечисленную платежным поручением от 27.08.2024 №243.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                       М.А. Оржеховская