Решение от 9 октября 2024 г. по делу № А72-6985/2024

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск Дело №А72-6985/2024

09.10.2024


Резолютивная часть решения объявлена 07.10.2024.

Решение в полном объеме изготовлено 09.10.2024.


Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Страдымовой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сулагаевой Е.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью Производственной Фирмы «ИНОКС Профиль» (ИНН <***>), г. Самара

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания ТВОЙ ДОМ» (ИНН <***>), г. Ульяновск

о признании договора субподряда незаключенным;


при участии:

от истца – ФИО1, паспорт, доверенность, диплом (присутствовал в судебном заседании посредством веб-конференции (онлайн-заседания));

от ответчика – ФИО2, удостоверение, доверенность, ордер,



установил:

Общество с ограниченной ответственностью Производственной Фирмы «ИНОКС Профиль» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания ТВОЙ ДОМ» о признании договора субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 от 11.07.2023 незаключенным.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 07.06.2024 исковое заявление оставлено без движения.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.07.2024 суд продлил срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием оставления искового заявления без движения.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 06.08.2024 исковое заявление принято к производству.

До начала судебного заседания от истца поступили дополнительные документы.

Представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Как усматривается из материалов дела, во исполнение государственного контракта №46-20 от 16.12.2020 по строительству объекта: «Жилой корпус с пищеблоком в с. Водорацк ОГАУ СО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с.Акшуат» Барышского района Ульяновской области» по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Водорацк, общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» (Поставщик) и общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» (Покупатель) заключили договор поставки №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 от 11.07.2023, согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Наименование, ассортимент, цена за единицу измерения, условия поставки определяются в спецификации (Приложение №1), требования к поставляемому товару (технические характеристики) согласованы сторонами в Приложении №2 (п. 1.2 договора).

Общая стоимость договора составляет 4 956 230 руб. 01 коп. (п. 5.1 договора).

В соответствии с пунктом 5.3 договора оплата производится на условиях, предусмотренных в спецификации к настоящему договору.

Пунктом 4.1 и 4.2 спецификации установлено, что аванс в размере 70 % от стоимости продукции, что составляет 3 469 361 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 578 226 руб. 83 коп., Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца в течение 5 календарных дней с момента выставления счета. Аванс в размере 30% от стоимости единицы продукции готовой к отгрузке Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца в течении 5 календарных дней, на основании выставленного счета от Поставщика и Уведомления о готовности к отгрузке продукции с указанием наименования продукции, полной стоимости продукции и стоимости к оплате, за вычетом первого авансового платежа.

Во исполнение своих обязательств по договору, общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» перечислило со счета, открытого в Управлении федерального казначейства по Ульяновской области, общую стоимость работ по договору поставки №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 от 11.07.2023 в размере 4 956 230 руб. 01 коп., что подтверждается платежным поручением № 692 от 12.07.2023 и № 1310 от 27.11.2023.

Исходящим письмом от 17.07.2023 ООО Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» направило Обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» письмо о согласовании эскизов на витражи В-1, В-2.

Исходящим письмом от 20.07.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» направило Обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» письмо о согласовании эскизов на витражи В-3, В-4, В-5.

Письмом №14 от 20.07.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» сообщило о возникновении вопроса по противопожарной отсечке межэтажных перекрытий по витражам В-3 и В-4 и заявило о сдвиге сроков изготовления витражей с момента согласования эскизов.

Письмом №15 от 09.08.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» повторно сообщило о возникновении вопроса по противопожарной отсечке межэтажных перекрытий по витражам В-3 и В-4.

Исходящим письмом от 17.08.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» направило Обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» дополнительное подтверждение эскизов.

Письмом №16 от 30.08.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» скорректировало сроки поставки и монтажа по следующему графику: Витраж В-5 (на объекте) (доставка стеклопакетов 04.09.2023, монтажные работы 04.09.2023 по 15.09.2023), Витраж В-4 в осях 12-13Н и В-4 в осях 1-2/В (доставка конструкций 04.09.2023, доставка стеклопакетов 18.09.2023, монтажные работы 05.09.2023 по 13.09.2023), Витраж В-3/1 и В-3/2 (доставка конструкций 18.09.2023, доставка стеклопакетов 18.09.2023, монтажные работы 19.09.2023 по 29.09.2023).

Письмом №21 от 03.10.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» сообщило, что основанием к заключению договора поставки №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 от 11.07.2023 явилось коммерческое предложение №23_116 от 03.07.2023, в котором указан срок изготовления продукции - 25 рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет поставщика и своевременного согласования эскизов. В связи с тем, что в договоре поставки допущена техническая ошибка, а именно отсутствует пункт, согласно которому срок изготовления должен быть привязан к моменту согласования эскизов, как указано в коммерческом предложении, общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» не может приступить к исполнению обязательств по договору поставки в полном объеме. Сроки, указанные в договоре являются некорректными, общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» не может изготавливать продукцию без согласованных обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» эскизов и, соответственно, производить монтаж неизготовленной продукции.

На основании изложенного Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» просило подписать дополнительное соглашение №1 от 03.10.2023 к договору поставки №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 от 11.07.2023 об увеличении стоимости работ по договору до 5 276 559 руб. 15 коп., с изложением графика окончания работ по изготовлению конструкций в срок 25 рабочих дней со дня согласования эскизов.

Эскизы по витражным конструкциям В-6, В-1 (на хозяйственный блок №2) были направлены поставщиком-субподрядчиком 04.10.2023, однако в данных эскизах были допущены критичные ошибки: отсутствует монтажный зазор, не проработаны узлы примыканий.

06.10.2023 поставщику-субподрядчику на электронную почту были направлены замечания для корректировки эскизов.

06.10.2023, 10.10.2023 и 12.10.2023 от Общества с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» поступали новые эскизы по витражным конструкциям В-6, В-1 (на хозяйственный блок №2), после проверки которых были выявлены замечания.

Представленные обществом с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» 16.10.2023 откорректированные эскизы витражных конструкций были согласованы 19.10.2023 с учетом дальнейшей доработки узлов примыкания и мест поворота витражных конструкций.

Во исполнение условий договора №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 от 11.07.2023, Обществом с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» были поставлены витражные конструкции.

С целью выполнения работ по монтажу витражей и противопожарных конструкций в Жилом корпусе с пищеблоком и Хозяйственном блоке №2 по объекту: «Жилой корпус с пищеблоком в с. Водорацк ОГАУ СО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области, кадастровый номер 73:02:0161» Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» (Подрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма «ИНОКС Профиль» (Субподрядчик) заключили договор субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 от 11.07.2023.

Стоимость работ по договору субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 определяется согласно Сметному расчету №1 (Приложение №1) и составляет 1 000 639 руб. 27 коп.(п. 2.1 договора).

При этом стороны согласовали, что окончательная стоимость работ по договору определяется исходя из стоимости фактически выполненных и принятых работ на основании Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Пунктом 3.1 договора установлены сроки выполнения работ по настоящему договору:

- начало работ: с момента подписания договора;

- окончание работ:

Этап 1: Монтаж каркасов для следующих витражей выполнить с 02.08.2023 до 15.08.2023, монтаж стеклопакетов до 30.08.2023:

Этап 2: Монтаж каркасов для следующих витражей выполнить с 10.08.2023 до 25.08.2023, монтаж стеклопакетов с 10.09.2023 до 15.09.2023:

Этап 3: Монтаж каркасов для следующих витражей выполнить с 16.08.2023 до 30.08.2023, поставка стеклопакетов с 10.09.2023 до 15.09.2023.

Исходящим письмом №600 от 22.09.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» сообщило обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль», что по состоянию на 22.09.2023 работы по субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 не выполнены, просило ускорить выполнение работ, предоставить узлы до 25.09.2023 и устранить замечания до 28.09.2023.

Исходящим письмом №604 от 25.09.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» сообщило обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль», что исполнение договора субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 со стороны субподрядчика предусматривает выполнение требований СП48.13330.2019 «Организация строительства», п. 4.1.4 договора, а также СП49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Между тем, по состоянию на 25.09.2023, обществом с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, а также не предоставлены следующие документы: проект производства работ, технологические карты, общий журнал работ, журнал входного контроля, приказ на ответственных лиц за ведение работ на объекте, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ. Без оформления и предоставления указанной документации работы запрещены. Просило срочно выполнить требования СП48.13330.2019, п.4.1.4 договора, а также СП49.13330.2010.

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» направило в адрес общества с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» дополнительное соглашение № 1 от 02.08.2023 к договору субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 на увеличение стоимости выполненных работ до суммы 1 062 248 руб. 68 коп., признание утративши силу Приложение № 1 к договору (Смета № 1) и дополнение договора субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 приложением № 1.1 (Смета № 1.1).

Дополнительное соглашение не было согласовано и подписано обществом с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль».

Исходящим письмом №625 от 02.10.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» сообщило обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль», что на текущий момент работы по договору субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 не выполнены, замечания не устранены; указало на право взыскания неустойки, убытков и одностороннего отказа от договора; просило ускорить выполнение работ и направить график выполнения работ до 03.10.2023 с подробным указанием сроков, численности рабочих кадров по каждой витражной конструкции.

В ответ на исходящие письма №600 от 22.09.2023 и №625 от 02.10.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» просило подписать дополнительное соглашение №1 от 03.10.2023 к договору субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 по увеличению сроков выполнения работ по монтажу - 20 рабочих дней с момента передачи витражей и конструкций по договору поставки.

Дополнительное соглашение не было согласовано и подписано обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом».

Письмом №652 от 12.10.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» сообщило обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль», что на текущий момент работы по договору субподряда не выполнены в полном обьеме, замечания не устранены. Каркасы витражей в полном объеме не закреплены, что создает угрозу их обрушения, проект производства работ не предоставлен, отсутствуют исполнительная документация, журнал производства работ, журнал входного контроля. В соответствии со СП48.133307019 указанные вопросы должны быть решены до начала выполнения работ. Без решения указанных вопросов производить работы не разрешается. Срыв работ по монтажу витражей в полном объеме (не закрыт контур проемов) привел к остановке отделочных работ в жилом корпусе из-за температурного режима и сквозняков. Ранее выполненные работы с мокрыми процессами не набирают прочность и закисают, что в последующем приведет к демонтажу и дополнительным затратам. Кроме того, потребовало в срок до 16.10.2023 застеклить витражи в жилом корпусе (В-3, В-4, В-5), а там где сделать работы будет невозможно - качественно заделать проемы пленкой либо другим материалом с сохранением температуры не ниже +10° с недопущением сквозняков.

В ходе технического совещания на строительной площадке 18.10.2023 был оформлен протокол технического совещания с указанием сроков окончания работ по остеклению витражных конструкций В-3, В-4, В-5 до 28.10.2023.

Письмом №31 от 07.11.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» сообщило, что завершению работ на текущий момент препятствует отсутствие доступа к остеклению витраж В-3 оси К-Л и невозможность подъезда техники.

Исходящим письмом №702 от 07.11.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» пригласило общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» на техническое совещание 08.11.2023 для осмотра объекта.

Исходящим письмом №711 от 10.11.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» указало обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» на замечания к предоставленной исполнительной документации на монтаж витражей и конструкций противопожарных, а именно:

1. исполнительная документация должна быть предоставлена по реестру;

2. необходимо предоставить копии приказов на ответственных лиц, подписывающих АОСР;

3. предоставлен один акт скрытых работ №5, отсутствуют остальные акты;

4. в АОСР отсутствуют данные о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации - ФИО3 и иных лиц - ФИО4;

5. После монтажа конструкций в пункте 7 должны быть указаны последующие разрешенные работы на заполнение монтажных проемов тепло- и звукоизоляционными материалами;

6. предоставить АОСР на заполнение монтажных швов и устройство параизоляции;

7. предоставить исполнительные схемы по всем витражам, подписанные ответственными лицами;

8. предоставить акты на закрепление анкерных пластин (кронштейны);

9. предоставить копии общего журнала работ и журнала входного контроля.

Исходящим письмом №б/н от 24.11.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» указало, что на текущий момент работы по договору субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 не выполнены, замечания не устранены, витражи В-3 проемы не заполнены стеклопакетами. Конструкции оконных рам не закреплены, что создает угрозу выпадения из конструкции витража и угрозу жизни для работников, крепление всех витражей выполнено с замечаниями по качеству, гайки анкеров во многих местах отворачиваются свободно и не затянуты. не выполнены работы по установке прижимных планок, не выполнена заделка швов с учетом требований ГОСТ Р 52749-2007.

Письмом №38 от 28.11.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» сообщило, что в связи с отсутствием подписанных со стороны общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» дополнительных соглашений к договору поставки №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 и договору субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» оставляет за собой право не производить монтаж.

Вместе с тем, общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» обязалось устранить допущенные недостатки и предоставить надлежащую исполнительную документацию в ближайшее время, повторно просило подписать дополнительные соглашения к договорам и произвести оплату по ним.

В качестве предписания для устранения нарушений исполнения договора поставки №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 и договора субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 на спорном объекте 30.11.2023 совместно с представителем общества с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» ФИО5 был составлен и подписан акт обследования выполненных работ от 30.11.2023 с указанием выявленных замечаний.

Письмом № 42 от 07.12.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» в рамках договора субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 просило согласовать узел примыкания согласно ГОСТ 30971.

Выполненные объемы работ по договору субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 не были приняты обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» ввиду низкого качества и отсутствия исполнительной документации.

В ответ на исходящие письма №816 от 06.12.2023 и №843 от 19.12.2023 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» письмом №52 от 21.12.2023 обязалось устранить замечания выполненных работ, указало, что по состоянию на текущий момент работы завершены на 90%, на объекте находится бригада из четырех человек, акты скрытых работ находятся в процессе подготовки; замечания к исполнительной документации будут устранены до 14.01.2024.

Исходящим письмом №864 от 26.12.2023 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» указало на необходимость предоставления графика окончания работ, устранение предъявленных замечаний, подготовку документации для сдачи-приемки работ на всех витражах отдельно в срок до 09.01.2024.

В ответ на исходящее письмо №864 от 26.12.2023 Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» письмом №1-01/24 от 09.01.2024 сообщило, что работы по монтажу будут закончены в срок до 31.01.2024.

Исходящим письмом №32 от 23.01.2024 Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» пригласило Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» на техническое совещание 24.01.2024 для осмотра Объекта.

Исходящим письмом №101 от 13.02.2024 общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» уведомило общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» о том, что в связи со вступлением в силу с 01.09.2023 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №344/пр от 16.05.2023г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» внесены изменения в форму акта освидетельствования скрытых работ (АОСР), и просило внести в исполнительную документацию соответствующие изменения. Кроме того, просило внести корректировки в АОСР в соответствии с основными замечаниями от представителей стройнадзора.

Письмом №1-02/24 от 15.02.2024 общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» просило подписать дополнительные соглашения; сообщило, что в случае неподписания дополнительных соглашений и отсутствия оплаты по ним общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» будет считать договор субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 незаключенным в связи с несогласованием существенных условий; представило счет № 49 от 15.02.2024 на оплату 320 329 руб. 14 коп., как окончательный платеж по дополнительному соглашению №1 к договору поставки №147/23/АК/Р30000114920РН60006820017 от 11.07.2023 и УПД № 325 от 15.11.2023.

Исходящим письмом № 213 от 05.04.2024 Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» пригласило общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» на техническое совещание 07.04.2024 для осмотра объекта с участием министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» свои обязательства по выполнению работ по монтажу витражей и противопожарных конструкций в Жилом корпусе с пищеблоком и Хозяйственном блоке №2 по объекту: «Жилой корпус с пищеблоком в с. Водорацк ОГАУ СО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области, кадастровый номер 73:02:0161» в рамках договора субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 от 11.07.2023 не исполнило в полном объеме.

Обращаясь с настоящим исковым заявлением, Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» просит признать договор субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 от 11.07.2023 незаключенным, поскольку между сторонами не достигнуто соглашение по предмету, стоимости и срокам выполнения работ, согласно доводам искового заявления и пояснению истца.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Твой Дом» представило отзыв на исковое заявление.

Возражая против исковых требований, ответчик указывает на согласование сторонами всех существенных условий договора субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 от 11.07.2023, а также на тот факт, что общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «ИНОКС Профиль» фактически приступило к исполнению договора, в связи с чем предъявление требования о признании спорного договора незаключенным следует расценивать как заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, доводы сторон, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В силу пункта 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.

Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.

Согласно пункту 1 статьи 420, пункту 1 статьи 432 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", в силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

В силу статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Существенными условиями договора являются: условие о его предмете, условия, существенные для договоров данного вида в силу закона или иных правовых актов, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" указано, что заявление стороны договора о необходимости согласования какого-либо условия означает, что такое условие является существенным для данного договора.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров.

Одним из основных признаков договоров подряда является достижение одной из сторон договора конкретного результата, выраженного в материально-вещественной или иной форме. Достижение результата является основанием для прекращения обязательств.

Из содержания норм Гражданского кодекса следует, что договор подряда заключается для выполнения определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан сдать, а заказчик принять и оплатить. Следовательно, целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику. Поручение подрядчиком определенного передаваемого (т.е. материализованного, отделяемого от самой работы) результата отличить договор подряда от других договоров.

В соответствии с пунктом 1.2 договора субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 от 11.07.2023 предметом договора является монтаж витражей и конструкций противопожарных согласно приложениям № 1,2.

Стоимость работ по договору субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017 определяется согласно Сметному расчету №1 (Приложение №1) и составляет 1 000 639 руб. 27 коп.(п. 2.1 договора).

При этом стороны согласовали, что окончательная стоимость работ по договору определяется исходя из стоимости фактически выполненных и принятых работ на основании Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

При заключении договора №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 от 11.07.2023, стороны согласовали смету № 1, в которой содержатся наименования работ, количество, а также стоимость выполненных работ.

Пунктом 3.1 договора установлены сроки выполнения работ по настоящему договору:

- начало работ: с момента подписания договора;

- окончание работ:

Этап 1: Монтаж каркасов для следующих витражей выполнить с 02.08.2023 до 15.08.2023, монтаж стеклопакетов до 30.08.2023:

Этап 2: Монтаж каркасов для следующих витражей выполнить с 10.08.2023 до 25.08.2023, монтаж стеклопакетов с 10.09.2023 до 15.09.2023:

Этап 3: Монтаж каркасов для следующих витражей выполнить с 16.08.2023 до 30.08.2023, поставка стеклопакетов с 10.09.2023 до 15.09.2023.

Таким образом, спорный договор содержит согласованный сторонами конкретный предмет договора, подробное описание характера и видов работ, их объем и стоимость, сроки выполнения работ также установлены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с пунктом 4 статьи 450 ГК РФ сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Отсутствие подписанных между сторонами дополнительных соглашений к договору на внесение изменений в договор субподряда №149/23/АК/P30000114920PH60006820017 не является основанием для признания его незаключенным.

Более того, при наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными", если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается заключенным.

Ранее, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации неоднократно в постановлениях от 18.05.2010 N 1404/10, от 08.02.2011 N 13970/10, от 05.02.2013 N 12444/12, а затем, Верховный Суд Российской Федерации в определениях от 11.02.2016 N 310-ЭС16-1043, от 03.03.2016 N 309-ЭС15-13936 также выражали правовую позицию, согласно которой требования к существенным условиям договоров устанавливаются законодателем с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон и для предупреждения разногласий относительно исполнения договора. Однако, если одна сторона договора совершает действия по исполнению договора, а другая сторона принимает их без каких-либо возражений, то неопределенность в отношении содержания договоренностей сторон отсутствует.

Данная позиция также согласуется с пунктом 3 статьи 432 ГК РФ, в соответствии с которым сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности, в соответствии с которым при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора", если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ). Например, если работы (услуги) выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде (возмездном оказании услуг) и между ними возникают соответствующие обязательства. Аналогичный правовой подход содержится в пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2014 года N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными".

Согласно пунктам 2, 5 статьи 166 ГК РФ, пунктам 1, 70, 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. Сторона сделки, из поведения которой явствует воля сохранить силу оспоримой сделки, не вправе оспаривать эту сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать, когда проявляла волю на сохранение сделки, то есть не в праве ссылаться на ее недействительность и незаключенность.

Таким образом, действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель). Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно полагалась на них.

В рассматриваемом случае суд принимает во внимание последовательность действий сторон по исполнению договора субподряда №149/23/АК/ P30000114920PH60006820017.

Из материалов дела, многочисленной деловой переписки сторон и их процессуального поведения усматривается, что между сторонами наличествует спор по внесению изменений в действующий договор субподряда, который частично исполнен, в части сроков выполнения работ и эскизов витражей в той части в которой между сторонами наличествуют разногласия.

Суд неоднократно осведомлялся у общества с ограниченной ответственностью Производственной Фирмы «ИНОКС Профиль» в чем истец усматривает защиту своего нарушенного права при изложенном предмете исковых требований и установленных обстоятельствах дела. Истец ссылался на доводы искового заявления.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Исходя из положений статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет арбитражный суд, при этом способ защиты нарушенного права лицо, обратившееся с арбитражный суд, избирает самостоятельно. Избранный способ защиты в случае удовлетворения требований истца должен привести к восстановлению его нарушенных или оспариваемых прав.

В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты. Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права истца. При этом при формулировании требования, основания иска должны соответствовать его предмету.

Положения статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая ее абзац восьмой, содержат перечень способов защиты гражданских прав, направленных на обеспечение восстановления нарушенных прав и стабильность гражданско-правовых отношений, в том числе путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Выбор конкретного гражданско-правового способа защиты в предпринимательской сфере зависит от природы правоотношения, существующего между его участниками, от правового статуса лица, допустившего нарушение, от характера самого допущенного нарушения, его вида, продолжительности действия, механизма реализации, от последствий правонарушения.

Согласно ст. 4 АПК РФ целью судебной защиты является восстановление нарушенных или оспариваемых прав, а выбор способа защиты предопределяется спецификой охраняемого права и характером его нарушения.

Изучив доводы сторон, суд полагает, что обществом с ограниченной ответственностью Производственной Фирмы «ИНОКС Профиль» выбран неверный способ защиты нарушенного права, оснований для удовлетворения иска при заявленном предмете и установленных судом обстоятельствах не имеется.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования следует оставить без удовлетворения.

При подаче искового заявления истец оплатил государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по госпошлине возмещению не подлежат в связи с отказом в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,



Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст.257-260 АПК РФ, а также в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст.273-276 АПК РФ.


Судья М.В. Страдымова