Решение от 2 февраля 2024 г. по делу № А81-9398/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А81-9398/2023
г. Салехард
02 февраля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 02 февраля 2024 года.


Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном онлайн-заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Давкос» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 993 283 рублей 20 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2, представитель по доверенности от 26.09.2023;

от ответчика - ФИО3, представитель по доверенности № 054 от 28.12.2023,



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Давкос» (далее – ООО «Давкос, истец) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь» (далее – ООО «Белоруснефть-Сибирь, ответчик) о взыскании задолженности в размере 936 000,00 руб. по договору поставки от 06.10.2022 № 2203, пени в размере 57 283,20 руб. за период с 06.03.2023 по 25.09.2023 и далее по день фактической уплаты долга, начиная с 26.09.2023, в размере 0,03% за каждый день просрочки от суммы долга.

Определением от 29.09.2023 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу. Проведение предварительного судебного заседания назначено на 29.11.2023.

Определением от 29.11.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 22.01.2024.

О дате, времени и месте проведения судебного заседания стороны, в соответствии со ст. 123 АПК РФ, уведомлены надлежащим образом, в том числе, информация о дате, времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Стороны обеспечили явку своих представителей в судебное заседание, суд в соответствии со статьями 123 и 156 АПК РФ приступил к рассмотрению дела в судебном заседании.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковое заявление в полном объеме, представил в суд акт сверки взаимных расчетов, подписанный сторонами, в соответствии с которым на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО «Давкос» составляет 936 000,00 руб.

Представитель ответчика поддержал представленный отзыв, в котором просит отказать истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме, в том числе, со ссылкой на заключение ООО Научно-Исследовательского Института «РОСТЭКСПЕРТНАДЗОР» от 06.10.2023 № 04-1043 об изготовлении шестерни Э517.550.00.011Э1 и вал-шестерни Э517.550.00.011Э1 с нарушением технологического процесса, не соответствием чертежам, с дефектами, заложенными при изготовлении.

21.01.2024 истцом представлены возражения на отзыв ответчика, считает, что ответчиком пропущен срок на приемку товара и представления замечаний к нему, дефекты возникли после передачи товара покупателю, в связи с чем, не могут выступать основанием для отказа в оплате поставленного товара. Ответчиком нарушены сроки и процедура вызова представителя поставщика для составления двухстороннего акта приемки, считает экспертизу ненадлежащим доказательством, в связи с наличием в ней существенных ошибок и противоречий.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между ООО «Давкос» (поставщик) и ООО «Белоруснефть-Сибирь» (покупатель) заключен договор поставки от 06.10.2022 № 2203 (далее – договор), в соответствии с которым поставщик обязуется поставлять товар на условиях настоящего договора, а покупатель – принимать в установленном порядке товар, поставляемый по настоящему договору, и оплачивать его по цене, согласованной сторонами в приложениях к договору (спецификациях), являющихся неотъекмлемой частью договора (пункт 1.1 договора)

Наименование, ассортимент, количество, цена, порядок оплаты, сроки и условия поставки товара, поставляемого по договору, согласовываются и определяются сторонами в спецификациях (пункт 1.2 договора).

В соответствии со спецификацией № 1 к договору, предусмотрена поставка шестерни Э517.550.00.011Э1, вала-шестерни Э517.540.00.001, вала Э517.550.00.006Э1 (далее – товар) на сумму 936 000,00 руб. Условия поставки: пункт назначения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, территория панель 8, владение 52, строение 2. Все расходы, связанные с доставкой товара в пункт назначения, несет поставщик. Срок поставки: в течение 60 дней от даты подписания спецификации обеими сторонами, с правом досрочной поставки. Сроки и условия оплаты: покупатель осуществляет оплату поставщику в размере 100% суммы за поставленную партию товара не позднее 60 календарных дней от даты поставки партии товара на склад грузополучателя (ООО «Белоруснефть-Сибирь). Датой поставки считается дата подписания представителем покупателя товарной накладной.

Приемка товара по количеству и качеству (видимые недостатки) производится не позднее 30 дней с даты передачи товара на склад покупателя. По вопросам приемки, не урегулированной договором, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 (пункт 4.2 договора).

В соответствии с пунктом 4.4 договора для составления акта о недостаче товара и/или акта о фактическом качестве, количестве, ассортименте и комплектности полученного товара, покупатель обязан известить поставщика посредством электронной почты не позднее 14 дней с даты приостановки приемки товара. Для участия в проверке качества, количества, ассортимента и комплектности товара и составления акта поставщик обязуется направить надлежащим обазом уполномоченного представителя.

Согласно пункту 7.1 договора в случае нарушения сроков оплаты товара, предусмотренных в спецификации к договору, поставщик вправе требовать от покупателя пени в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2022, в части взаимных расчетов и гарантийных обязательств – до полного их завершения (пункт 12.2 договора).

Как утверждает истец, товар по договору поставлен ответчику 03.01.2023, что подтверждается товарной накладной от 23.12.2022 № 328, подписанной представителем ООО «Белоруснефть-Сибирь».

В тридцатидневный срок, предусмотренный пунктом 4.2 договора, возражения по качеству, количеству и ассортименту в ходе приемки товара от ответчика не поступили.

Истцом направлена претензия от 07.04.2023 № 1247 с требованием об оплате поставленного товара. Вместе с тем, ответчик до настоящего времени оплату задолженности в полном объеме не произвёл.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

На основании частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, а также оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Разрешая дело по существу, суд исходит из следующего.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика (пункты 1, 2 статьи 513 ГК РФ).

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункты 1, 2 статьи 516 ГК РФ).

Как установлено судом и не отрицается сторонами, ООО «Давкос» осуществлена поставка товара, определенная спецификацией к договору от 06.10.2022 № 1, по месту нахождения ООО «Белоруснефть-Сибирь» 03.01.2023, что подтверждается товарной накладной от 23.12.2022 № 328, подписанной сторонами.

Срок для приемки товара по количеству и качеству (видимые недостатки) в силу пункта 4.2 договора составляет 30 дней с даты передачи товара на склад покупателя, то есть, до 02.02.2023 (включительно).

В указанный срок возражения о недостатках по количеству, качеству и ассортименту товара от ответчика в адрес истца не поступали.

Согласно пункту 6 спецификации к № 1 к договору, покупатель обязан оплатить поставленный товар не позднее 60 календарных дней от даты поставки товара на склад грузополучателя, то есть, до 04.03.2023 (включительно).

В указанный срок ООО «Белоруснефть-Сибирь» оплату поставленного товара не осуществило, что подтверждается актом сверки, подписанным сторонами, а также пояснением сторон.

Довод ответчика о том, что оплата за поставленный товар не производиться в связи с выявлением в процессе монтажа и обкатки чрезмерного шума в работе конической зубчатой передачи, вызванного нарушением технологического процесса при изготовлении товара и не соответствии его чертежам, не может быть принято во внимание, поскольку относиться к требованиям гарантийного обслуживания.

Между тем, в рамках рассматриваемого дела, ответчиком встречные исковые требования об исполнении гарантийных обязательств не заявлялись. По этим же основаниям отклоняются заключение технического исследования от 06.10.2023 № 04-1043, возражения истца на указанное заключение, а также переписка сторон по гарантийному обслуживанию поставленного товара, его замена, ремонт и т.д.

По правилам статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства.

Принимая во внимание, что ответчик неосновательно не оплатил истцу поставленный товар, принятый в установленные сроки без замечаний и возражений, требование ООО «Давкос» о взыскании задолженности по договору поставки в размере 936 000,00 руб. подлежит удовлетворению.

Истец также просит взыскать пени в размере 57 283,20 руб. за период с 06.03.2023 по 25.09.2023 и далее по день фактической уплаты долга, начиная с 26.09.2023, в размере 0,03% за каждый день просрочки от суммы долга.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

Согласно пункту 7.1 договора в случае нарушения сроков оплаты товара, предусмотренных в спецификации к договору, поставщик вправе требовать от покупателя пени в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

Истец произвел расчет пени за нарушением сроков оплаты товара за период с 06.03.2023 по 25.09.2023.

Суд, частично удовлетворяя заявленные требования, исходит из следующего.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем взыскания неустойки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Как установлено судом, после поставки товара между сторонами возник внесудебный спор по поводу качества поставленного товара, в том числе, выявление в процессе монтажа и обкатки чрезмерного шума в работе поставленных деталей, нарушение технологического процесса при изготовлении товара, не соответствие товара чертежам, нарушение процедуры вызова представителя поставщика для составления двухстороннего акта, вопросы по ремонту и замены поставленного товара и т.д.

Указанный спор начался с момента направления ООО «Белоруснефть-Сибирь» письма от 05.04.2023 № 892 в адрес ООО «Давкос», что сторонами не отрицается.

Согласно пункту 4.7 договора поставщик гарантирует доброкачественность и работоспособность товара в течение гарантийного срока установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с начала эксплуатации товара, и не менее 18 месяцев с момента передачи товара покупателю.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектного, не в согласованном ассортименте, а также если товар вышел из строя в течение гарантийного периода, поставщик производит его замену (допоставку/доукомплектацию) или ремонт по письменному требованию покупателя в течение 30 дней после предъявления покупателем обоснованных претензий. Расходы по возврату товара в случае его ненадлежащего качества, комплектности, ассортимента несет поставщик.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (пункт 1 статьи 10 ГК РФ).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Суд считает, что взыскание неустойки с ответчика с 05.04.2023 (с момента возникновения внесудебного спора), влечет извлечение преимущества истцом при затягивании переговорного процесса по гарантийным обязательствам, в связи с чем, отказывает ООО «Давкос» в защите принадлежащего ему права на взыскание неустойки за нарушение сроков поставки товара с указанной даты.

Судом самостоятельно произведен расчет пени за нарушение срока оплаты поставленного товара, предусмотренного договором, до начала внесудебного спора между сторонами по гарантийным обязательствам, с учетом положений, предусмотренных пунктом 7.1 договора. Размер неустойки составил 8 704,80 руб. (936 000,00 * 0,03% * 31 день).

Порядок распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, определён статьёй 110 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подаче искового заявления платёжным поручением от 27.09.2023 № 535 уплачена государственная пошлина в размере 22 866,00 руб.

В соответствии с требованиями положений статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.07.2008, адрес 629830, ЯНАО, город Губкинский, территория панель 8, владение 52, строение 2) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Давкос» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 09.10.2009, адрес 620089, <...> строение 42А, офис 307) 936 000 рублей задолженности по оплате поставленного товара, 8 704 рубля 80 копеек пени за нарушение сроков поставки и 21 748 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Всего взыскать 966 452 рубля 80 копеек.

В остальной части иска отказать.

2. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.


Судья

С.В. Соколов