Резолютивная часть решения от 19 июля 2023 г. по делу № А04-2834/2022

Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1/2023-67797(1)



Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-2834/2022
г. Благовещенск
19 июля 2023 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный строительно-монтажный поезд № 868» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к акционерному обществу «Бамстроймеханизация» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 2 443 149,34 руб. неустойки за период с 17.09.2019 по 11.04.2022, с продолжением начисления по день фактического исполнения обязательства,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бамстроймеханизация» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


взыскать с акционерного общества «Бамстроймеханизация» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный строительно-монтажный поезд № 868» 1 207 249,17 руб. неустойки за период с 17.09.2019 по 31.03.2022, с продолжением начисления неустойки на сумму задолженности в размере 2 604 636,83 руб. начиная с 02.10.2022 по день фактического исполнения обязательства, 47 965,20 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Е.В.Иванова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 19.03.2023 21:18:00

Кому выдана Иванова Елена Васильевна



Суд:

АС Амурской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Специализированный строительно-монтажный поезд №868" (подробнее)

Ответчики:

АО "Бамстроймеханизация" (подробнее)

Иные лица:

Арбитражный суд Дальневосточного округа (2834/22 4т, 2972/21 8т, 12т) (подробнее)
ОАО "РЖД" в лице Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала "РЖД" (подробнее)
Шестой арбитражный апелляционный суд (2834/22 1т)) (подробнее)

Судьи дела:

Иванова Е.В. (судья) (подробнее)