Решение от 14 мая 2020 г. по делу № А45-39274/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-39274/2019
г. Новосибирск
14 мая 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой Е.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "А.С.К.Сервис" (ОГРН <***>), д.п. Мочище Новосибирской области

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройпром РИК" (ОГРН <***>), г. Новосибирск

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Кварсис-Строитель» (ОГРН <***>),

о взыскании 759 372 рублей 76 копеек,

при участии:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "А.С.К.Сервис" (далее – истец, ООО «А.С.К.Сервис») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройпром РИК" (далее – ответчик, ООО «Стройпром РИК») о взыскании задолженности и неустойки в размере 759 372 рублей 76 копеек.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Кварсис-Строитель» (далее- третье лицо, ООО «Кварсис-Строитель»).

Ответчик и третье лицо отзывы в материалы дела не представили.

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности согласно части 2 статьи 64, статье 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил следующее.

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор субподряда № 179-02С/РИК от 27.11.2018, согласно условиям которого истец обязался выполнить работы по изготовлению, монтажу оконных и балконных блоков, отливов на объекте: «Многоквартирный дом № 2 (Блок-секция А), с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией № 7 - I этап, строительства многоквартирных домов с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторными подстанциями, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск. Центральный район, ул. Демьяна Бедного, 73 стр.», а ответчик обязался принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Актом о приемке выполненных работ № 1 от 19.12.2019 (форма № КС-2) подтверждены выполненные и принятые работы на сумму 103 781,17 рублей.

Согласно п. 2.4 договора субподряда № 179-02С/РИК от 27.11.2018 ответчик оплачивает стоимость выполненных и принятых работ в течение 15 банковских дней с момента подписания форм КС-2, КС-3 обеими сторонами, за вычетом стоимости услуг ответчика (п. 4.1.30 договора: 2,6% от стоимости выполненных и принятых работ с учетом материалов - 2 698,31 рублей) и гарантийного удержания (п. 2.5 договора: 5% от стоимости выполненных и принятых работ с учетом материалов - 5 189,06 рублей).

Таким образом, после подписания акта, оплате подлежала сумма в размере 95 893,80 рублей.

В соответствии с п. 2.5 договора субподряда № 179-02С/РИК от 27.11.2018 окончательный расчет в размере 5% (гарантийное удержание) = 5 189,06 рублей должен был быть произведен в течение 15 банковских дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 29.12.2019 № 54-Ru 54303000-223-2018.

Выполненные работы не оплачены, задолженность ответчика по договору субподряда № 179-02С/РИК от 27.11.2018 составляет 101 082,86 рублей, из них: 95 893,80 рублей - стоимость выполненных и принятых работ; 5 189,06 рублей - сумма гарантийного удержания (5%).

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор субподряда № 180-02С/РИК от 27.11.2018, по условиям которого истец обязался выполнить работы по изготовлению, монтажу оконных блоков, пластиковых откосов и подоконников на объекте: «Многоквартирный дом № 2 (Блок-секции Б, В) с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторная подстанция № 7- I этап, строительства многоквартирных домов с помещениями общественного назначения. подземными автостоянками и трансформаторными подстанциями, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Демьяна Бедного, 73 стр.», а ответчик обязался принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Актами о приемке выполненных работ № 1, № 2 от 19.12.2019 (форма № КС-2) подтверждены выполненные и принятые работы на сумму 194 606, 94 рублей.

Согласно п. 2.4 договора субподряда № 180-02С/РИК от 27.11.2018 ответчик оплачивает стоимость выполненных и принятых работ в течение 15 банковских дней с момента подписания форм КС-2, КС-3 обеими сторонами, за вычетом стоимости услуг ответчика (п. 4.1.30 договора: 2,6% от стоимости выполненных и принятых работ с учетом материалов: - 4 675,78 рублей по Акту № 1; - 384,00 рубля по Акту № 2) и гарантийного удержания (п. 2.5 договора: 5% от стоимости выполненных и принятых работ с учетом материалов: -8 991.88 рублей по Акту № 1; - 738,47 рублей по Акту № 2).

После подписания актов оплате подлежала сумма в размере 179 816,81 рублей (акт№ 1 - 116 169,86 рублей; акт№ 2 - 13 646,95 рублей).

01 марта 2019 года ответчиком перечислена сумма в размере 50 000 рублей.

В соответствии с п. 2.5 договора субподряда № 180-02С/РИК от 27.11.2018 окончательный расчет в размере 5% (гарантийное удержание) = 8 991,88 рублей по акту № 1 и 738,47 рублей по акту № 2 должен был быть произведен в течение 15 банковских дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 29.12.2019 № 54-Ru 54303000-223-2018.

Выполненные работы полностью не оплачены, задолженность ответчика по договору субподряда № 180-02С/РИК от 27.11.2018 составляет 139 547,16 рублей, из них:

- 116 169,86 рублей - стоимость выполненных и принятых работ по акту № 1;

- 13 646,95 рублей - стоимость выполненных и принятых работ по акту № 2;

- 8 991,88 рублей - сумма гарантийного удержания (5%) по акту № 1;

- 738,47 рублей - сумма гарантийного удержания (5%) по акту № 2.

Кроме того, между истцом (цедент) и ответчиком (цессионарий) был заключен договор уступки прав (цессии) № 03-08с/РИК от 05.02.2019, согласно которому истец уступил ответчику на возмездной основе право требования задолженности с должника-ООО «Кварсис-Строитель».

В соответствии с пунктом 2.3 договора уступки прав (цессии) № 03-08с/РИК от 05.02.2019 денежная сумма в размере 250 000 рублей должна была выплачиваться ответчиком в течение тридцати календарных дней с момента подписания договора.

Обязанность ответчика по договору уступки прав (цессии) № 03-08с/РИК от 05.02.2019 не исполнена, задолженность составляет 250 000 рублей.

Между истцом (цедент) и ответчиком (цессионарий) был заключен договор уступки прав (цессии) № 04-08с/РИК от 05.02.2019, согласно которому истец уступил ответчику на возмездной основе право требования задолженности с должника-ООО «Кварсис-Строитель».

В соответствии с пунктом 2.3 договора уступки прав (цессии) № 04-08с/РИК от 05.02.2019 денежная сумма в размере 250 000 рублей должна была выплачиваться ответчиком в течение тридцати календарных дней с момента подписания договора.

Обязанность ответчика по договору уступки прав (цессии) № 04-08с/РИК от 05.02.2019 не исполнена, задолженность составляет 250 000 рублей.

Истец обратился с претензией к ответчику, отказ в удовлетворении которой послужил поводом обращения с настоящим иском.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств оспаривания количества и качества выполненных работ, следовательно, ответчик обязан был оплатить их стоимость в сроки, установленные договором. Суд полагает, что истцом подтвержден факт неисполнения ответчиком принятых на себя обязательств.

В соответствии со статьей 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).

В силу положений пункта 1 статьи 382 и статьи 432 ГК РФ к существенным условиям договора уступки права требования относятся условия об объеме прав кредитора, переходящих к другому лицу, а также о форме уступки требования.

В договорах стороны согласовали сумму компенсации за передачу права требования долга и срок ее уплаты.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Задолженность на сумму на сумму 500 000 рублей по договорам цессии подтверждается материалами дела, доказательства оплаты ответчиком не представлено.

Ответчик по существу заявленных требований не возражал, расчет суммы исковых требований истца не оспорил.

Так как на момент рассмотрения спора сумма долга ответчиком не оплачена, долг в общей сумме 740 630 рублей 02 копеек подлежит взысканию с ответчика на основании статей 309, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет сторонам возможность обеспечить исполнение обязательств, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Кроме взыскания суммы долга истец, просит суд взыскать с ответчика неустойку за период с 01.02.2019 по 01.11.2019 по договорам субподряда № 179-02С/РИК от 27.11.2018, № 180-02С/РИК от 27.11.2018 и по договорам уступки прав (цессии) № 03-08с/РИК от 05.02.2019, № 04-08с/РИК от 05.02.2019.

Согласно п. 8.2. договоров субподряда, за просрочку сроков оплаты выполненных и принятых работ генподрядчик уплачивает субподрядчику пени в размере 0,01 % от неоплаченной стоимости выполненных и принятых работ, за каждый день просрочки.

Проверив расчет неустойки в указанной части, суд признает его ошибочным в части количества дней просрочки по оплате суммы гарантийного удержания.

Так, по договору субподряда № 179-02С/РИК от 27.11.2018 сумма неустойки, по расчёту истца, по оплате гарантийного удержания в размере 5 189,06 рублей за период с 29.01.2019 по 01.11.2019 (277 дней) составит 143,74 рубля.

По договору субподряда № 180-02С/РИК от 27.11.2018 сумма неустойки, по расчёту истца, по оплате гарантийного удержания в размере 9 30,35 рублей за период с 29.01.2019 по 01.11.2019 (277 дней) составит 269,53 рубля.

Однако, с учетом положений ст. 191, 192 ГК РФ , факта ввода объекта в эксплуатацию 29.12.2018, начало периода просрочки оплаты суммы гарантийного удержания придется на 30.01.2019 (29.12.2018 + 15 рабочих дней, исчисляемых с 30.12.2018).

Таким образом, сумма неустойки по оплате гарантийного удержания в размере 5 189,06 рублей по договору субподряда № 179-02С/РИК от 27.11.2018 за период с 30.01.2019 по 01.11.2019 (276 дней) составит 143, 21 рубля; сумма неустойки по оплате гарантийного удержания в размере 9 730,35 рублей по договору субподряда № 180-02С/РИК от 27.11.2018 за период с 30.01.2019 по 01.11.2019 (276 дней) составит 268,55 рубля.

Согласно п. 4.5. договоров цессии, за просрочку сроков оплаты цессионарий уплачивает цеденту пени в размере 0,01 % от неуплаченной суммы, за каждый день просрочки.

Проверив расчёт неустойки, суд находит его неверным с учетом положений ст. 191, 192 ГК РФ.

Так, по расчету суда сумма неустойка по каждому договору цессии составит 5 975 рублей (за период с 08.03.2019 по 01.11.2019 (239 дней)*0,01%*250 000 рублей).

С учётом изложенного, общая сумма неустойки, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, составит 18 691 рублей 23 копеек.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "А.С.К.Сервис" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройпром РИК" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "А.С.К.Сервис" (ОГРН <***>) долг в размере 740 630 рублей 02 копеек, неустойку в размере 18 691 рублей 23 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 186 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

О.В. Суворова