Решение от 10 апреля 2023 г. по делу № А56-113088/2021

354/2023-206620(2)



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А56-113088/2021
10 апреля 2023 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2023 года. Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: помощником судьи Соловьевой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Акционерное общество "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес: 187342, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, КИРОВСК ГОРОД, ЛАДОЖСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 3А, ОГРН: <***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ЕДИНСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (адрес: Россия 190900, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Санкт-Петербург, УЛИЦА ЯКУБОВИЧА, ДОМ 20, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 2Н, ОГРН: <***>);

о взыскании и обязании,

при участии: - от истца: ФИО1, доверенность от 01.01.2022; - от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Акционерное общество "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЕДИНСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" со следующими требованиями:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Единство геодезических измерений» выполнить работы по:

- Договору подряда № 00-1256/2019 от 07.10.2019 (работы по Этапу 2 Договора);

- Договору подряда № 00-0304/2019 КАД от 15.04.2019 (работы по Этапу 2 Договора);

- Договору подряда № 00-0335/2019 КАД от 19.04.2019 (работы по Этапам 1, 2 Договора);


- Договору подряда № 00-0336/2019 КАД от 19.04.2019 (работы по Этапам 1, 2 Договора);

- Договору подряда № 00-0348/2018 ЗЕМ от 10.04.2018 (работы по Дополнительному соглашению № 3 от 29.06.2020 к Договору);

- Договору подряда № 00-0374/2019 КАД от 29.04.2019 (работы по Этапу 2 Договора);

и сдать результат Заказчику в порядке, установленном условиями Договоров, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему судебному делу.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Единство геодезических измерений» неустойку в размере 2 802 736 руб. 00 коп. за нарушение срока выполнения работ в рамках следующих договоров:

- Договора подряда № 00-0423/2019 КАД от 17.05.2019 (за период с 24.07.2019 по 06.08.2019);

- Договора подряда № 00-00-0422/2019 КАД от 17.05.2019 (за период с 24.07.2019 по 06.08.2019);

- Договора подряда 00-0424/2019 КАД от 17.05.2019 (за период с 24.07.2019 по 06.08.2019);

- Договора подряда № 00-0444/2019 КАД от 22.05.2019 (за период с 24.08.2019 по 06.09.2019);

- Договора подряда № 00-1256/2019 от 07.10.2019 (за период с 24.07.2019 по 06.08.2019); - Договора подряда № 00-0309/2019 КАД от 15.04.2019 (за период с 25.06.2019 по 08.07.2019);

- Договора подряда № 00-0471/2019 КАД от 28.05.2019 (за период с 06.08.2019 по 19.08.2019);

- Договора подряда № 00-0472/2019 КАД от 28.05.2019 (за период с 06.08.2019 по 19.08.2019);

- Договора подряда № 00-0546/2019 КАД от 17.06.2019 (за период с 24.08.2019 по 06.09.2019);

- Договора подряда № 00-0549/2019 КАД от 17.06.2019 (за период с 17.08.2019 по 30.08.2019);

- Договора подряда № 00-0545/2019 КАД от 17.06.2019 (за период с 24.08.2019 по 06.09.2019);

- Договора подряда № 00-0547/2019 КАД от 17.06.2019 (за период с 24.08.2019 по 06.09.2019);

- Договора подряда № 00-0304/2019 КАД от 15.04.2019 (за период с 21.06.2019 по 04.07.2019);

- Договора подряда № 00-0548/2019 КАД от 17.06.2019 (за период с 24.08.2019 по 06.09.2019);

- Договора подряда № 00-0335/2019 КАД от 19.04.2019 (за период с 26.06.2019 по 09.07.2019);

- Договора подряда № 00-0336/2019 КАД от 19.04.2019 (за период с 26.06.2019 по 09.07.2019);

- Договору подряда № 00-0348/2018 ЗЕМ от 10.04.2018 (за период с 26.09.2020 по 09.10.2020);

- Договора подряда № 00-0373/2019 КАД от 29.04.2019 (за период с 06.07.2019 по 20.07.2019);

- Договора подряда № 00-0374/2019 КАД от 29.04.2019 (за период с 06.07.2019 по 20.07.2019);

- Договора подряда № 00-0375/2019 КАД от 29.04.2019 (за период с 06.07.2019 по 20.07.2019);


- Договора подряда № 00-0376/2019 КАД от 29.04.2019 (за период с 06.07.2019 по 19.08.2019);

В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, представителей не направил, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, арбитражный суд установил следующее.

Между Акционерным обществом «Ленинградская областная электросетевая компания» (с 07.04.2020 Акционерное общество «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области», АО «ЛОЭСК». Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Единство геодезических измерений» (далее - ООО «ЕГИ», Подрядчик) заключены следующие Договоры подряда:

1. Договор подряда № 00-0423/2019 КАД от 17.05.2019 (далее - Договор 1), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начата работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 23.07.2019.

2. Договор подряда № 00-0376/2019 КАД от 29.04.2019 (далее - Договор 2) в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.07.2019.

3. Договор подряда № 00-0422/2019 КАД от 17.05.2019 (далее - Договор 3), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 23.07.2019.

4. Договор подряда № 00-0424/2019 КАД от 17.05.2019 (далее - Договор 4), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 23.07.2019.

5. Договор подряда № 00-0444/2019 КАД от 22.05.2019 (далее - Договор 5) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.06.2019 в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.


В соответствии с п. 4 Дополнительно соглашения срок выполнения работ Подрядчиком: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 23.08.2019.

6. Договор подряда № 00-1256/2019 КАД от 07.10.2019 (далее - Договор 6) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.05.2020 в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 5 Дополнительно соглашения срок выполнения работ Подрядчиком не позднее 25.08.2020.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 60 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 16.08.2019.

12. Договор подряда № 00-0545/2019 К АД от 17.06.2019 (далее - Договор 12), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 (шестьдесят семь) календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору — с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 23.08.2019.

13. Договор подряда № 00-0547/2019 КАД от 17.06.2019 (далее - Договор 13), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 (шестьдесят семь) календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 23.08.2019.

14. Договор подряда № 00-0304/2019 КАД от 15.04.2019 (далее - Договор 14), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начата работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 18.06.2019.

15. Договор подряда № 00-0548/2019 КАД от 17.06.2019 (далее - Договор 15), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 (шестьдесят семь) календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 23.08.2019.

16. Договор подряда № 00-0335/2019 КАД от 19.04.2019 (далее - Договор 16), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.


В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 24.06.2019.

17. Договор подряда № 00-0336/2019 КАД от 19.04.2019 (далее - Договор 17), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРП.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 24.06.2019.

18. Договор подряда № 00-0348/2018 ЗЕМ от 10.04.2018 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 24.12.2018, № 2 от 02.07.209 и № 3 от 29.06.2020 (далее - Договор18), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 9 Дополнительно соглашения № 3 срок выполнения работ Подрядчиком не позднее 25.09.2020.

19. Договор подряда № 00-0373/2019 КАД от 29.04.2019 (далее - Договор 19), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.07.2019.

20. Договор подряда № 00-0374/2019 КАД от 29.04.2019 (далее - Договор 20), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.07.2019.

21. Договор подряда № 00-0375/2019 КАД от 29.04.2019 (далее - Договор 21), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства сформировать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внести сведения об охранных зонах в ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 Договора срок выполнения работ Подрядчиком по договору: 67 календарных дней с даты начала работ. Начало выполнения работ по Договору - с даты подписания Сторонами Договора. Таким образом, подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.07.2019.

Поскольку Подрядчиком нарушены сроки выполнения и сдачи выполненных работ Заказчику по вышеуказанным Договорам, Истец направил в адрес Ответчика претензии об исполнении обязательств по Договорам и об оплате неустойки за нарушение сроков сдачи результатов работ по Договорам.

Указанная претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования истца подлежащими частичному удовлетворению в связи со следующим.


В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Частью 1 статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с условиями Договоров за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ АО «ЛОЭСК» вправе начислить Подрядчику пени в размере 1 % от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

Исковое требование истца о взыскании неустойки является законным и обоснованным по праву и размеру.

Условий для уменьшения неустойки, в том числе в порядке ст. 333 ГК РФ судом не установлено.

В остальной части иска суд не усмотрел оснований для удовлетворения требований ввиду следующего.

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает присуждение к исполнению обязанности в натуре как один из способов защиты гражданских прав.

В предмет доказывания по такому иску входит установление у должника определенных обязательств, наступление срока их исполнения и факт неисполнения должником конкретных обязательств.

Положения статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие защиту гражданских прав, в том числе, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, в спорных правоотношениях сторон необходимо применять в совокупности со специальными нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими отношения сторон по договору подряда.

Право заказчика понудить подрядчика к исполнению обязательства в натуре действующим законодательством не предусмотрено.

Решение об удовлетворении иска о понуждении к выполнению работ по настоящему спору не будет обладать признаком исполнимости судебного акта, что противоречит статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, требования истца об обязании ответчика выполнить работы не могут быть удовлетворены.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" в пользу акционерного общества "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 2 802 736 руб. неустойки, 37 014 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 11:57:00

Кому выдана Коросташов Алексей Анатольевич