СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 мая 2023 г. по делу № А26-9858/2022

Арбитражный суд Республики Карелия (АС Республики Карелия) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

114/2023-23246(1)

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-9858/2022
г. Петрозаводск
18 мая 2023 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично.

2. Взыскать с Фонда капитального строительства Республики Карелия (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленное проектирование» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 15 188 руб. 29 коп., в том числе: неустойка по п. 8.1. Договора № 75/2019-п от 18.03.2019 по объекту <...> (2 этап) за период с 12.06.2020 по 24.06.2020 в размере 373 руб. 60 коп.; неустойка по п. 8.1. Договора № 75/2019-п от 18.03.2019 по объекту <...> (2 этап), за период с 09.04.2021 по 29.11.2021 в размере 11 091 руб. 12 коп.; неустойка по п. 8.1. Договора № 40/2019-п от 26.12.2018 по объекту пгт. Хелюля (г. Сортавала), ул. Комсомольская, д. 28 (2 этап) за период с 15.03.2021 по 02.07.2021 в размере 1 710 руб. 77 коп.; неустойку по п. 8.1. Договора № 57/2019-п от 04.03.2019 по объекту <...> (2 этап), за период с 07.11.2020 по 11.01.2021 в размере 2 012 руб. 80 коп.

3. Взыскать с Фонда капитального строительства Республики Карелия (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 583 руб.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленное проектирование» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 994 руб.

5. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Моисеенко А.Б.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 02.03.2022 9:06:00

Кому выдана Моисеенко Анастасия Борисовна