Резолютивная часть решения от 26 мая 2020 г. по делу № А53-7779/2020

10458_6635473

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-7779/20
26 мая 2020 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М. А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дроновой А.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Азовского района (ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному унитарному предприятию Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки,

встречному иску государственного унитарного предприятия Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Управлению капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Азовского района (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки

Руководствуясь статьями 110, 137, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

По первоначальном иску.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Азовского района (ОГРН <***> ИНН <***>) 26 075,19 руб. неустойки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход федерального бюджета 1043 рубля государственной пошлины.

По встречному иску.

Взыскать с Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Азовского района (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу государственного унитарному предприятию Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН <***> ИНН <***>) 171 503,70 руб. неустойки и 6145 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, а всего 177648,70 руб.

В результате зачета взыскать с Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Азовского района (ОГРН

1036101002629 ИНН 6101033892) в пользу государственного унитарного предприятия Ростовской области "РостовАвтоДор" (ОГРН 1026100510589 ИНН 6101033099) денежные средства в сумме 151573,51 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Новожилова М. А.