Резолютивная часть решения от 18 декабря 2019 г. по делу № А14-17995/2019Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А14- 17995/2019 г. Воронеж 18 декабря 2019 года Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Козлова В.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Дорожная строительная организация «Калачеевская» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Воронеж, к обществу с ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Липецк, о взыскании 937 949,97 рублей неустойки, руководствуясь статьями 110, 156, 167-171 АПК РФ, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Дорожная строительная организация «Калачеевская» 468 975 рублей неустойки за период с 16.05.2019 по 18.09.2019, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Дорожная строительная организация «Калачеевская» в доход федерального бюджета 15 759 рублей государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия через Арбитражный суд Воронежской области. Судья В.А. Козлов Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:ООО ДСО "Калачеевская" (подробнее)Ответчики:ООО "Трансдорстрой" (подробнее)Судьи дела:Козлов В.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
