Резолютивная часть решения от 23 ноября 2022 г. по делу № А50-16767/2022Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 100618_4112807 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации г.Пермь 23.11.2022 № А50-16767/2022 по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства» (617762, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инкомэнерго» (617764, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инкомэнерго» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 723 360 руб. 68 коп., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 17 467 руб. Решение может быть обжаловано порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья М.М. Лаптева Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.05.2022 1:40:00 Кому выдана Лаптева Мария Михайловна Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение "Чайковское управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "ИНКОМЭНЕРГО" (подробнее)Судьи дела:Лаптева М.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
