Резолютивная часть решения от 21 августа 2024 г. по делу № А45-16821/2024Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А45-16821/2024 г. Новосибирск 21 августа 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Секереным М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительная компания «Тулон» (ОГРН 1155476057516), г. Новосибирск, к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1» (ОГРН 1025401011833), г. Новосибирск, о взыскании неустойки по контракту № 08512000006210057410001 от 11.10.2021 в размере 69 268 рублей 58 копеек. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца – Демидова М.А.(доверенность от 24.07.2024, диплом, паспорт); от ответчика – не явился, извещен, Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительная компания «Тулон» (ОГРН <***>) неустойки по контракту № 08512000006210057410001 от 11.10.2021 в размере 69 268 руб. 58 коп., а так же расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 771 руб. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Д.Н. Дорофеева Суд:АС Новосибирской области (подробнее)Истцы:ООО Ремонтно-строительная компания "Тулон" (подробнее)Ответчики:государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница №1" (подробнее)Судьи дела:Дорофеева Д.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
