Резолютивная часть решения от 18 июля 2019 г. по делу № А63-26454/2018Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть Дело № А63-26454/2018 г. Ставрополь 18 июля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Проскуряковой А.О., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», ОГРН 1022601961580, ИНН 2635014955, г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Ставропольгазснаб», ОГРН 1032600954594, ИНН 2636041408, г. Ставрополь, о взыскании 488 947 руб. 19 коп. неустойки за период с 06.11.2017 по 20.12.2017 за несвоевременное исполнение обязательств по контракту от 11.08.2016 № 0321100021116000001_83118, 12 779 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Ставропольгазснаб», ОГРН 1032600954594, ИНН 2636041408, г. Ставрополь, в пользу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», ОГРН 1022601961580, ИНН 2635014955, г. Ставрополь, 424 614 руб. 33 коп. неустойки за период с 06.11.2017 по 20.12.2017, 11 098 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Н.В. Демкова Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (подробнее)Ответчики:ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТАВРОПОЛЬГАЗСНАБ" (подробнее)Судьи дела:Демкова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
