Резолютивная часть решения от 29 октября 2018 г. по делу № А27-6247/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А27-6247/2018
город Кемерово
30 октября 2018 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Аюшева Д.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куликовой Т.Н.,

при участии: от истца: Диких А.В., доверенность от 09.01.2018 от ответчика: без участия (извещен), рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «ТД Мироград», г. Новосибирск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства2», г. Новокузнецк (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 596 206 руб. 63 коп. долга, 25 820 руб. 15 коп. неустойки, встречному иску о взыскании 2 733 144 руб. 12 коп. неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ТД Мироград» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 2» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТД Мироград» 596 206 руб. 63 коп. долга, 21 347 руб. 96 коп. неустойки, 15 329 руб. 98 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований общества с ограниченной ответственностью «ТД Мироград» отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 2» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТД Мироград» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 2» 130 426 руб. 24 коп. неустойки, 36 666 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску отказать.

После зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 2» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТД Мироград» 465 792 руб. 33 коп. долга.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ТД Мироград» из федерального бюджета 676 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 349 от 28.03.2018.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Д.Н. Аюшев