Резолютивная часть решения от 7 апреля 2022 г. по делу № А48-10749/2021

Арбитражный суд Орловской области (АС Орловской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А48-10749/2021
07 апреля 2022 года
г. Орел



Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карасева В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Соповой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» (ул. Пионерская, д. 8, г. Орел, обл. Орловская, ИНН 5701000368, ОГРН 1025700829296) к обществу с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление-2» (ул. Раздольная, д. 101, сельское поселение Платоновское, Орловский район, Орловская обл., 302525, ОГРН 1025700693138, ИНН 5720009052) о взыскании неустойки в сумме 659 155,37 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление-2» (ул. Раздольная, д. 101, сельское поселение Платоновское, Орловский район, Орловская обл., 302525, ОГРН 1025700693138, ИНН 5720009052) в пользу муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» (ул. Пионерская, д. 8, г. Орел, обл. Орловская, ИНН 5701000368, ОГРН 1025700829296) о взыскании неустойки в размере 219 718,46 руб. (с учетом применения требований статьи 333 Гражданского кодекса РФ), а также расходов, понесённых на оплату государственной пошлины в размере 16 183 руб.

Исполнительный лист выдать взыскателю по его заявлению после вступления настоящего решения в законную силу.

В остальной части заявленных МПП ВКХ «Орелводоканал» требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области.

Судья Карасев В.В.



Суд:

АС Орловской области (подробнее)

Истцы:

МПП ВКХ "Орелводоканал" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ОСУ-2" (подробнее)

Судьи дела:

Карасев В.В. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ