Резолютивная часть решения от 27 июля 2018 г. по делу № А37-1023/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть



Дело № А37-1023/2018
г. Магадан
27 июля 2018 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи М.В. Ладуха,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 685000, <...>)

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пгт. Омсукчан, ул. Ленина, д. 13)

о взыскании 1 465 250 рублей 43 копеек, судебных расходов в размере 50 000 рублей 00 копеек,

и встречное исковое заявление Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пгт. Омсукчан, ул. Ленина, д. 13)

к обществу с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 685000, <...>)

о взыскании 184 223 рублей 17 копеек

Руководствуясь статьями 41, 49, 159, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Принять уточнения первоначальных исковых требований в отношении размера неустойки, изложенные в ходатайстве общества с ограниченной ответственностью «ВМ-

Гарант» (ОГРН 1084910004376, ИНН 4909101268) от 20.07.2018, а именно считать суммой неустойки – 130 339 рублей 78 копеек, продолжать начисление неустойки до фактического исполнения обязательства.

2. Принять уточнения встречных исковых требований, изложенные в ходатайстве Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>). Считать суммой встречных исковых требований – 179 077 рублей 27 копеек.

3. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить полностью.

4. Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН <***>, ИНН <***>) основной долг в размере 1 342 372 рублей 00 копеек, неустойку в размере 130 339 рублей 78 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей 00 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 27 727 рублей 00 копеек, а всего – 1 550 438 рублей 78 копеек.

5. Встречные исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить в полном объеме.

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 179 077 рублей 27 копеек.

7. Произвести между сторонами зачет встречных требований на сумму 179 077 рублей 27 копеек.

8. Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН <***>, ИНН <***>), основной долг в размере 1 163 294 рублей 73 копеек, неустойку в размере 130 339 рублей 78 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей 00 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 27 727 рублей 00 копеек, а всего 1 371 361 рубль 51 копейку.

Продолжать начисление неустойки на сумму долга в размере 1 163 294 рублей 73 копеек исходя из одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с 28.07.2018 по

день погашения долга. Исполнительный лист выдать обществу с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН 1084910004376, ИНН 4909101268) после вступления решения в законную силу.

9. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ВМ-Гарант» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 7 651 рубля 00 копеек, о чем выдать справку на возврат государственной пошлины после вступления решения в законную силу.

10. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.

11. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.В. Ладуха