СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 января 2017 г. по делу № А45-23256/2016

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

28/2017-5800(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-23256/2016
город Новосибирск
18 января 2017 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании вопрос о принятии дополнительного решения в рамках дела по иску общества с ограниченной ответственностью "ТВК" (ОГРН 1155476017619), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью "Кварсис-Строитель" (ОГРН 1045401962088), г. Новосибирск

о взыскании 565 833 рублей 73 копеек, при участии в судебном заседании представителей истца: Михайлечко В.С. (паспорт, доверенность от 20.10.2016), ответчика: Васильева О.Б. (паспорт, доверенность от 02.12.2016),

руководствуясь статьями 167-171, 176, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Принять по делу дополнительное решение.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кварсис- Строитель" (ОГРН 1045401962088) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТВК" (ОГРН 1155476017619) неустойку на сумму долга, начиная с 11.11.2016 в размере 0,1 % за каждый день просрочки по день фактической уплаты.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд Новосибирской области.

Судья О.В.Суворова