Резолютивная часть решения от 1 мая 2024 г. по делу № А45-35817/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-35817/2023
г. Новосибирск
02 мая 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к 1) обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой Плюс»

(ОГРН <***>), г Новосибирск, 2) саморегулируемой организации ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона»

(ОГРН <***>), г Новосибирск,

о взыскании неустойки по договору подряда № РТС254А200144 (Д) от 25.06.2020 в размере 448 598 рублей 23 копеек,

при участии представителей:

истца – ФИО1 доверенность № 66 от 04.12.2023, диплом, паспорт (до перерыва);

ответчиков: 1 - 2) не явились, извещены надлежащим образом,

руководствуясь статьями 104, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой Плюс», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с

саморегулируемой организации ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона» в пользу фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области неустойку в размере 308 241 рубль 16 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины размере 9 165 рублей.

Возвратить фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 2 807 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк