СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 марта 2022 г. по делу № А17-2024/2021

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

212/2022-22754(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А17-2024/2021
г. Иваново
17 марта 2022 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе:

председательствующего по делу - судьи Якиманской Ю.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мигушовой Я.А., рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по иску

Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

(ОГРН 1043700570110, ИНН 3709005340,

место нахождения: 155000 Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, город Гаврилов Посад, улица Розы Люксембург, дом 3)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ» (ОГРН 1027739244390, ИНН 7713273194,

место нахождения: 392000 Тамбовская область, город Тамбов, Студенецкая набережная, дом 20, офис 25)

о взыскании 3 919 111 руб. 14 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательства, 300 000 руб. 00 коп. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства,

третье лицо - администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области (ОГРН 1023701457471, ИНН 3709001987,

место нахождения: 155000 Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, город Гаврилов Посад, улица Розы Люксембург, дом 3)

при участии в судебном заседании: от истца – представителя Жукова А.В. (доверенность № 5 от 25.09.2019г. (на 3 года)),

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района - удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ» (ОГРН 1163702068375, ИНН 3702156244, место нахождения: 153035 Ивановская область, город Иваново, улица 3-я Полетная, дом 2, офис 1001) в пользу Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (ОГРН 1143700000740, ИНН 3702952084, место нахождения: 153002 Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 35):

 неустойку за просрочку исполнения обязательства в сумме 1 339 223 руб. 30 коп. 3. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ» (ОГРН 1163702068375, ИНН 3702156244, место нахождения: 153035 Ивановская область, город Иваново, улица 3-я Полетная, дом 2, офис 1001) в доход федерального бюджета 14 174 руб. государственной пошлины.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3) (ст. 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (ст. 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Якиманская Ю.В.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 06.01.2022 2:49:31Кому выдана Якиманская Юлия Вячеславовна