СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 апреля 2023 г. по делу № А33-26147/2022

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

224/2023-69008(1)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

11 апреля 2023 года

по делу А33-26147/2022 Красноярск

«11» апреля 2023 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.1336.22 от 09 марта 2022 года, и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 8000488105 - приложение № 1, в редакции дополнительного соглашения № 1, для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств ООО «Сервейер» в объеме:

- обеспечение возможности действиями заявитель осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодателем РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- строительство КЛ-6 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 6 кВ (п. 10.2.2.) Протяженность и характеристики КЛ определить проектом;

- строительство ТП 6 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- строительство КЛ 6 кВ от новой ТП до проектируемой концевой анкерной опоры (п. 10.2.4 Протяженность и характеристики КЛ определить проектом.

- выполнить монтаж концевой анкерной опора 6 кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристика ЛЭП определить проектом;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервейер» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 73265 руб. 53 коп. неустойки за период со 02.10.2022 по 15.12.2022, начиная с 16.12.2022 по день фактического исполнения обязательства неустойка подлежит взысканию с ответчика в размере 976 руб. 87 коп. (390 749,52 руб. х 0,25%) за каждый день просрочки, но не более чем за 268 дней;

3 000 рублей судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда

по день его фактического исполнения, а также 8930 руб. – судебных расходов по уплате

государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сервейер» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 5961 руб. государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению № 19.01.2023 № 1.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Е.Б. Мельникова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 08.03.2023 22:39:00Кому выдана Мельникова Екатерина Борисовна