Резолютивная часть решения от 10 марта 2021 г. по делу № А41-64808/2020Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_10655035 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-64808/2020 г. Москва 10 марта 2021 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Березговым Р.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-64808/2020 по иску ООО "РУБЕЖ-И" (ОГРН <***>) к Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ОГРН <***>) о взыскании 1 017 126 070,12 руб. неустойки по договору подряда № 1412-К от 21.07.2017, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ОГРН <***>) в пользу ООО "РУБЕЖ-И" (ОГРН <***>) 4164134 руб. 65 коп. неустойки по договору подряда № 1412-К от 21.07.2017. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 43821 руб. 00 коп. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "РУБЕЖ-И" (подробнее)Ответчики:Фонд КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |