Решение от 11 июня 2019 г. по делу № А13-6783/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

«

Дело № А13-6783/2019
город Вологда
11» июня 2019 года



Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Виноградовой Т.Б., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Департамента строительства Вологодской области к акционерному обществу «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой» о взыскании 179 631 руб. 42 коп.

Суд, исследовав обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,



р е ш и л:

взыскать с акционерного общества «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Департамента строительства Вологодской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) 179 631 руб. 42 коп. неустойки за период с 02.11.2018 по 26.12.2018 за нарушение срока передачи объекта долевого строительства по государственному контракту от 21.06.2017 за реестровым номером 2352521707017000011.

Взыскать с акционерного общества «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6299 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.


Судья Т.Б. Виноградова