Решение от 20 декабря 2019 г. по делу № А56-75999/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-75999/2019
20 декабря 2019 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЯ" (адрес: Россия 454999, г ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ обл, ул КУРЧАТОВА 19/ОФИС 230, ОГРН: 1107451005430);

ответчик: КОМИТЕТ ОП РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (адрес: Россия 191023, Санкт-Петербург, Караванная 9/А, ОГРН: 1037843037935);

о взыскании 1595443.24

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 11.01.19,

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 14.12.18,

установил:

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЯ" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 1 328 738 руб. 00 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ по государственному контракту №2015.441291 от 10.12.15.

Ответчик просит снизить неустойку до 1 062 526 руб. 00 коп.

Судом установлено:

Между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры г.Санкт-Петербурга, выступившем в качестве заказчика и ООО «Строительная геодезия» , выступившем в качестве подрядчика, заключен государственный контракт № 2015.441291 от 10.12.2015 г.

В соответствии с п. 1.1. контракта заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательство по выполнению технической инвентаризации и государственному кадастровому учету объектов недвижимости, являющихся имуществом казны г. Санкт-Петербурга.

Согласно п. 3.1. контракта стоимость работ по контракту составляет 11 189 324 руб. 13 коп.

Согласно п. 3.4. контракта основанием для оплаты выполненных подрядчиком работ является подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ по каждому этапу, а также счета-фактуры.

В соответствии с п. 3.5. контракта оплата принятых работ по каждому этапу производится заказчиком в течение 15 банковских дней с даты подписания заказчиком Санкт-Петербурга документов.

В п. 6.3. контракта указано, что для проверки результатов выполненных подрядчиком работ, в части их соответствия условиям контракта, требованиям нормативно-правовых, заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1. контракта проводит приемку, а при необходимости экспертизы предоставленных подрядчиком результатов работ и в случае, отсутствия замечаний, подписывает акт о приемке выполненных работ. результаты такой экспертизы могут быть оформлены в виде заключения.

В связи с тем, что заказчик в нарушение условий контракта и требований действующего законодательства отказался оплачивать работы, ООО «Строительная геодезия» вынуждено было обратиться в суд для понуждения заказчика надлежащим образом выполнить свои обязательства.

Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.03.2018г. по делу № А56-75601/2017 удовлетворены требования ООО «Строительная геодезия» о взыскании с Комитета по развитию транспортной инфраструктуры г. Санкт-Петербурга оплаты за фактически выполненные по работы по контракту в размере 10 639 835 (десять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч) рублей 20 копеек.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2018г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Согласно электронного письма, полученного 19.05.2017 г. с адреса рабочей электронной почты заказчика:maluta@krti.gov. spb.ru акты сдачи- приемки работы подписаны 19.05.2017 г.

В соответствии с п. 3.5. контракта оплата принятых работ по каждому этапу производится заказчиком в течение 15 банковских дней, с даты подписания заказчиком Санкт-Петербурга документов, то есть в срок до 09.06.2017 г.

В нарушение указанного обязательства оплата выполненных работ заказчиком произведена 13.12.2018 г.

Согласно п. 7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в форме пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей ставки на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Просрочка исполнения обязательства по оплате работ составила 551 день.

Неустойка составляет: 10 639 835, 20 руб *7,75%*1/300*551 дн. = 1 514 491 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 87 копеек.

Оснований для уменьшения неустойки по ходатайству ответчика не усматривается.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЯ" 1 328 738 руб. 00 коп. неустойки.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.