Резолютивная часть решения от 13 августа 2018 г. по делу № А12-18763/2017

Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград «13» августа 2018 г. Дело № А12-18763/2017

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Е.С. Мойсеевой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой Д.О., рассмотрев материалы искового заявления муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 9 311 318 руб. 33 коп.

при участии в заседании: от истца – ФИО1, доверенность № 197/03 от 30.01.2018г. от ответчика – ФИО2, доверенность от 20.12.2017 г.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 71, 110, 169-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Уточнение иска в части уменьшения размера неустойки принять.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания неустойку на сумму 113107,31 руб. в удовлетворении остальной части неустойки отказать.

В удовлетворении требования о взыскании штрафа отказать.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Волгоградской области, в установленные законом порядке и сроки.

Судья Е.С.Мойсеева



Суд:

АС Волгоградской области (подробнее)

Истцы:

МУ Коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (подробнее)
Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (подробнее)

Ответчики:

ООО "ДорСтройСервис" (подробнее)

Судьи дела:

Мойсеева Е.С. (судья) (подробнее)