СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 июня 2019 г. по делу № А19-17372/2018

Арбитражный суд Иркутской области (АС Иркутской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

46_3536559

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Иркутск Дело № А19-17372/2018

10.06.2019 г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Кириченко С.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатацию автомобильных дорог Иркутской области» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 664007, <...>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 664007, <...>)

о взыскании 1 251 535 руб. руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ" в пользу Областного государственного казенного

учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатацию автомобильных дорог Иркутской области» 30 804 руб. - неустойки, 2 000 руб. - расходы по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Прекратить производство по делу в части взыскания за просрочку исполнения 5 и 7 этапов работ.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.

Судья С.И. Кириченко