Резолютивная часть решения от 22 апреля 2021 г. по делу № А33-30681/2020

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



28/2021-112505(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


22 апреля 2021 года

по делу № А33-30681/2020 Красноярск

«22» апреля 2021 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации – 14.05.2014, адрес: 660064, <...> зд. 1, стр. 10, пом. 12, ауд. 5-3) удовлетворить частично.

Уменьшить размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ, по договору № УСК-205 от 09.07.2019 до 225 000 руб., по договору № УСК-206 от 11.07.2019 до 675 000 руб.

Взыскать с акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации – 27.07.2009, адрес: 660064, <...>, оф. 2-16) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации – 14.05.2014, адрес: 660064, <...> зд. 1, стр. 10, пом. 12, ауд. 5-3) излишне удержанную неустойку за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ по договору № УСК-205 от 09.07.2019 в размере 225 000 руб., по договору № УСК-206 от 11.07.2019 в размере 675 000 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации – 27.07.2009, адрес: 660064, <...>, оф. 2-16) в доход федерального бюджета 18 750 руб. государственной пошлины.

Взыскать общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2464261824, ОГРН 1142468028680, дата регистрации – 14.05.2014, адрес: 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, зд. 1, стр. 10, пом. 12, ауд. 5-3) в доход федерального бюджета 6 250 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Л.О. Петракевич



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО "Прогресс" (подробнее)

Ответчики:

АО "Управляющая строительная компания "Новый город" (подробнее)

Судьи дела:

Петракевич Л.О. (судья) (подробнее)