СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 июня 2022 г. по делу № А40-282013/2021

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109541_32312547

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 282013/21-3-1969
г. Москва
03 июня 2022 г.
Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА СЕРВИС" (105005 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БАУМАНСКАЯ ДОМ 7СТРОЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН. 18, ОГРН: 5157746066946, Дата присвоения ОГРН: 19.11.2015, ИНН: 9701020763)

к индивидуальному предпринимателю НОВИКОВОЙ ЯНЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ (ОГРНИП: 319774600586275, ИНН: 772609559875, Дата присвоения ОГРНИП: 09.10.2019)

о взыскании неотработанного аванса в размере 640 000 руб., стоимости оплаченный строительных материалов в размере 90 000 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 03.12.2020 г. по 21.04.2022 г. в размере 353 980 руб., неустойки за нарушение сроков возврата авансового платежа и стоимости материалов в размере 100 740 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 64 000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб. с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ,

В судебное заседание явились: От истца: Ланин И.Н. (дов. от 13.12.2021г. диплом) От ответчика: не явился .извещен.

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя Новиковой Яны Валерьевны (ОГРНИП: 319774600586275, ИНН: 772609559875, Дата присвоения ОГРНИП: 09.10.2019) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АВРОРА СЕРВИС" (105005 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БАУМАНСКАЯ ДОМ 7СТРОЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН. 18, ОГРН: 5157746066946, Дата присвоения ОГРН: 19.11.2015, ИНН: 9701020763) неотработанный аванс в размере 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) руб., стоимость оплаченный строительных материалов в размере 90 000 (Девяносто тысяч) руб., проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 03.12.2020 г. по 21.04.2022 г. в размере 353 980 (Триста пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) руб., неустойку за нарушение сроков возврата авансового платежа и стоимости материалов в размере 100 740 (Сто тысяч семьсот сорок) руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 25 487 (Двадцать пять тысяч четыреста

восемьдесят семь) руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя – отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "АВРОРА СЕРВИС" (105005 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БАУМАНСКАЯ ДОМ 7СТРОЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН. 18, ОГРН: 5157746066946, Дата присвоения ОГРН: 19.11.2015, ИНН: 9701020763) из дохода федерального бюджет госпошлину в размере 1 879 (Одна тысяча восемьсот семьдесят девять) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А. А. Федоточкин