Резолютивная часть решения от 23 января 2020 г. по делу № А59-4438/2019

9_943538

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-4438/2019
г. Южно-Сахалинск
23 января 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «КонТек- Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 198 565 рублей 76 копеек неустойки по договору подряда от 13.12.2017 № КТ-Св 044,

встречному иску общества с ограниченной ответственностью «КонТек-Сервис» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой» задолженности в сумме 487 157. 90 рублей по договору подряда от 13.12.2017 № КТ-Св 044, а также пени за просрочку оплаты по договору в сумме 160 191,02 рубля,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.10.2019 года (копия диплома представлена), ФИО3 по доверенности от 10.01.2017 года (копия диплома представлена),

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 16.07.2019 года (копия диплома представлена),

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КонТек- Сервис» в пользу общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой» 198 565 рублей 76 копеек неустойки по договору подряда от 13.12.2017 № КТ-Св 044 и 6 957 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 205 522 (двести пять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 76 копеек.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «КонТек-Сервис» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КонТек-Сервис» 487 157 рублей 90 копеек задолженности по договору

подряда от 13.12.2017 № КТ-Св 044 и 160 191 рубля 02 копейки пени, а всего 608 348 рублей 92 копейки.

Произвести зачет удовлетворенных первоначальных и встречных требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КонТек-Сервис» 402 826 (четыреста две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МасСтрой» в федеральный бюджет 15 167 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья О. А. Портнова