СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 февраля 2018 г. по делу № А28-14211/2017

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1/2018-18270(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 www.kirov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А28-14211/2017
город Киров
16 февраля 2018 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Татаренковой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шулятевой Т.Л.,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Александрова» (ИНН: 4345365673, ОГРН: 1134345020040; юридический адрес: 610046, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 3, кв. 10)

к обществу с ограниченной ответственностью «Миг Строй Плюс» (ИНН: 4345391232, ОГРН: 1144345017035; юридический адрес: 610035, Россия, Кировская область, г. Киров, пер. Базовый, д. 8, кабинет 1),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Альянс строительных технологий» (ИНН 4345441243, ОГРН 1164350059488, 610004, г. Киров, ул.Красный Химик, д.2, кв.101),

о взыскании 1 308 946 рублей 49 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца, третьего лица – Татариновой А.Н., по доверенностям от 02.10.2017.

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 150, 151, 156, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Миг Строй Плюс» (ИНН: 4345391232, ОГРН: 1144345017035; юридический адрес: 610035, Россия, Кировская область, г. Киров, пер. Базовый, д. 8, кабинет 1) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Александрова» (ИНН: 4345365673, ОГРН: 1134345020040; юридический адрес: 610046, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 3, кв. 10) 855 277 (восемьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят семь) рублей 49 копеек неустойки и 17 423 (семнадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 00 копеек в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Александрова» (ИНН: 4345365673, ОГРН: 1134345020040; юридический адрес: 610046, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 3, кв. 10) из федерального бюджета 8 666 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят

шесть) рублей 00 копеек государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 26.10.2017 № 79.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

В части требований о взыскании 398 187 (триста девяносто восемь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 80 копеек неустойки, принять отказ от иска, прекратить производство по делу.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья Е.А. Татаренкова