Резолютивная часть решения от 12 сентября 2024 г. по делу № А41-14621/2024

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-14621/24
12 сентября 2024 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Якушиным Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СтройАльянс-М» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО «Специализированный застройщик «ПРОЦЕСС» (ИНН <***>, ОГРН <***> о взыскании долга по Договорам подряда № 25/01/21-3 от 25.01.2021 года, № П-2/2021 от 26.01.2021 года,

встречному иску ООО «СЗ «ПРОЦЕСС» к ООО «СтройАльянс-М» о взыскании неустойки за нарушение сроков производства работ,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «ПРОЦЕСС» в пользу ООО

«СтройАльянс-М» денежные средства в сумме 1768696 рублей 46 копеек, в возмещение

расходов по уплате государственной пошлины 30687 рублей, а всего 1799383 рубля 46

копеек. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «СтройАльянс-М» в пользу ООО «Специализированный застройщик

«ПРОЦЕСС» неустойку в размере 1767805 рублей 46 копеек, в возмещение расходов по

уплате государственной пошлины 31578 рублей, а всего 1799383 рубля 46 копеек. Произвести зачет взаимных требований. Обязательства сторон считать прекращенными. Решение суда к исполнению не обращать.

Возвратить ООО «СтройАльянс-М» из федерального бюджета излишне уплаченную

по платежному поручению № 15 от 11.01.2024 года государственную пошлину в размере 180

рублей.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в

месячный срок со дня его принятия.

Судья Е.В. Дубровская