Резолютивная часть решения от 18 мая 2021 г. по делу № А27-17116/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-17116/2020
город Кемерово
18 мая 2021 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,

при ведении протокола с использованием аудиозаписи помощником судьи Климовой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны (ОГРНИП: 316420500085767, ИНН 420211730994)

к обществу с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис", г. Горно-Алтайск (ОГРН 1034205007869, ИНН 4208011136)

о взыскании 642 989 руб. 27 коп. долга за выполнение работ по договору подряда на строительно-монтажные работы № Ю4/4 от 16.07.2018, 2471403,78 руб. пени на 17.05.2021 и далее до момента фактического исполнения обязательства (с учетом уточнений)

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис", г. Горно-Алтайск (ОГРН 1034205007869, ИНН 4208011136)

к индивидуальному предпринимателю Князевой Ирине Владимировне (ОГРНИП: 316420500085767, ИНН 420211730994)

о взыскании 941 487 руб. 15 коп. неустойки по договору подряда № Ю4/4 от 16.07.2018, 96243 руб. 91 коп. убытков (с учетом уточнений)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «СибГеоПроект-СпецТехнологии», г. Москва (ОГРН 1094205018159, ИНН 4205185751)

при участии:

представителя ИП Князевой И.В. – Лавровой Ю.В., доверенность от 12.05.2020; представителя ООО «Стандарт сервис» Кузьмина К.О., доверенность от 31.01.2020;

от ООО «СибГеоПроект-СпецТехнологии» - не явились

Руководствуясь статьями 110, 132, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в пользу индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны задолженность в размере 642 989,27 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.08.2019 по 17.05.2021 в размере 60 942,13 руб., всего 703 931,40 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в пользу индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 642989,27 руб. с 18.05.2021 по день фактического исполнения обязательства.

В иске в остальной части отказать.

Взыскать в доход федерального бюджета государственную пошлину с общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в размере 8718,25 руб., с индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны в размере 29853,75 руб.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" неустойку в размере 322 803 руб., убытки в размере 96 243,91 руб., а также 9439,88 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего 428486,79 руб.

В иске в остальной части отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3322 руб., уплаченную по платежному поручению от 03.09.2020 № 1047.

Произвести процессуальный зачет и окончательно к взысканию определить с общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в пользу индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны 275 444,61 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Л.В. Беляева