Резолютивная часть решения от 7 декабря 2022 г. по делу № А82-11186/2022Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 72/2022-168972(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А82-11186/2022 г. Ярославль 07 декабря 2022 года Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дыбцыной Е.А. рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 250639.40 руб. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Принять признание Муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля признание части иска в сумме 130 332 руб. 49 коп. неустойки. Взыскать с Муниципального казенного учреждения "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 120 306 руб. 91 коп. задолженность, 130 332 руб. 49 коп. неустойка, 4 455 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Виннер" из федерального бюджета 3 437 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 04.07.2022г. № 1395. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). Судья И.Ю. Бессонова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 5:57:29 Кому выдана Бессонова Ирина Юрьевна Суд:АС Ярославской области (подробнее)Истцы:ООО "Виннер" (подробнее)Ответчики:Муниципальное казенное учреждение "Агентство по строительству" города Ярославля (подробнее)Судьи дела:Бессонова И.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
