Резолютивная часть решения от 2 сентября 2021 г. по делу № А31-7256/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru

(в соответствии со ст. 176 АПК РФ)
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

2 сентября 2021 года по результатам рассмотрения дела № А31-7256/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 4632086391, ОГРН 1074632017822) к комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы (ИНН 4401189061, ОГРН 1184401005470), администрации городского округа город Кострома (ИНН 4401012770, ОГРН 1024400534619), управлению финансов администрации г. Костромы (ОГРН 1034408611434, ИНН 4401011568) о взыскании задолженности, пени,

и встречному исковому заявлению комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы (ИНН 4401189061, ОГРН 1184401005470) к обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 4632086391, ОГРН 1074632017822) о взыскании 132 461 руб. 33 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам № 2-КВ и № 3-КВ от 11.05.2018, № 9-МК и № 10-МК от 19.01.2019,

суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Хомяка Николая Георгиевича в соответствии со ст. ст. 110, 167-170, 171 АПК РФ

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы (ИНН 4401189061, ОГРН 1184401005470) в пользу общества с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 4632086391, ОГРН 1074632017822) 2 422 902 руб. 54 коп. задолженности, 231 655 руб. 34 коп. пени, а также пени с 27.08.2021 по день фактической оплаты суммы долга, начисленные на суму долга, составляющую на день принятия решения 2 422 902 руб. 54 коп., из расчета 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В удовлетворении остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 4632086391, ОГРН 1074632017822) в пользу Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы (ИНН 4401189061, ОГРН 1184401005470) 4 775 руб. 74 коп. пени.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

В результате зачета взыскать с Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы (ИНН 4401189061, ОГРН 1184401005470) в пользу общества с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 4632086391, ОГРН 1074632017822) 2 422 902 руб. 54 коп. задолженности, 226 889 руб. 60 коп. пени, а также пени с 27.08.2021 по день

фактической оплаты суммы долга, начисленные на суму долга, составляющую на день принятия решения 2 422 902 руб. 54 коп., из расчета 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 4632086391, ОГРН 1074632017822) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 188 руб. 45 коп.

Истцу предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае непредставления ответчиком сведений о ее добровольной уплате.

Возвратить с депозитного счёта Арбитражного суда Костромской области обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 4632086391, ОГРН 1074632017822) перечисленные на оплату услуг эксперта 10 000 рублей по следующим реквизитам: ОГРН: 1027739820921, ИНН / КПП: 4632086391/ 463201001, р/с: 40702810433020005621 в КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г. Курск, корр/счет: 30101810300000000606, БИК 043807606, получатель ООО Фирма «Графит».

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.

Судья Хомяк Н. Г. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.06.2020 8:32:21

Кому выдана Хомяк Николай Георгиевич