Резолютивная часть решения от 14 мая 2020 г. по делу № А56-97693/2018

4063/2020-184655(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской

области


Резолютивная часть решения

14 мая 2020 года. Дело № А56-97693/2018

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АЛАРМ911» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сегмента» 1 612 544 руб. 32 коп. неустойки за просрочку сдачи работ по договору за период с 14.09.2017 по 06.02.2018 и 12 294 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сегмента» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АЛАРМ911» 34 981 руб. 20 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.

По результатам зачета встречных требований взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АЛАРМ911» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сегмента» 1 589 857 руб. 12 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сегмента» из федерального бюджета 59 337 руб. 00 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 30.07.2018 № 1022.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Судья Нестеров С.А.