Резолютивная часть решения от 31 июля 2017 г. по делу № А82-10137/2017

Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве



1400/2017-76765(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-10137/2017
г. Ярославль
31 июля 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Систеровой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Веремьёвым И.М.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Департамента организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью производственное предприятие "Промавтоматика" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 6469432.64 рублей

при участии

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 05.09.2016 г. № 3463 (до перерыва);

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности от 11.07.2017 г. (до перерыва)

Руководствуясь статьями 8, 12, 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью производственное предприятие "Промавтоматика" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу в пользу Департамента организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>) 600000 руб. неустойки.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью производственное предприятие "Промавтоматика" в доход федерального бюджета 55347 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Систерова Н.А.



Суд:

АС Ярославской области (подробнее)

Истцы:

Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (подробнее)

Ответчики:

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМАВТОМАТИКА" (подробнее)

Судьи дела:

Систерова Н.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ