Резолютивная часть решения от 1 декабря 2025 г. АС Вологодской области

Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское
Суть спора: Об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А13-8074/2025
город Вологда
02 декабря 2025 года



Руководствуясь статьями 110, 167170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :


отказать Акционерному обществу «ГТ Энерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в удовлетворении иска к Администрации города Вологды (ОГРН <***>) о возложении обязанности устранить препятствия в реализации права Акционерного общества «ГТ Энерго» как собственника объекта незавершенного строительства (кад. № 35:24:0402008:5430), а также права пользования земельным участком (кад. № 35:24:0402008:270), путем вручения Акционерному обществу «ГТ Энерго» документа о продлении разрешения на строительство в течение 3 (трех) календарных дней с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу, о возложении обязанности вручить Акционерному обществу «ГТ Энерго» в подписанном виде в двух экземплярах дополнительное соглашение о продлении договора аренды земельного участка (кад. № 35:24:0402008:270) от 08.06.2023 № 24-1994гс на период, в течение которого Акционерное общество «ГТ Энерго» не имело возможности реализовывать свое право пользования земельным участком - начиная с 20.05.2025 и до даты фактического продления разрешения на строительство, а также о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения арбитражного суда по настоящему делу в установленные сроки в размере 10 000 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения арбитражного суда до момента его надлежащего исполнения.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья С.В. Корепин



Суд:

АС Вологодской области (подробнее)

Истцы:

АО "ГТ ЭНЕРГО" (подробнее)

Ответчики:

Администрация г. Вологды (подробнее)

Судьи дела:

Корепин С.В. (судья) (подробнее)