Резолютивная часть решения от 24 сентября 2024 г. по делу № А76-15746/2024

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-15746/2024
25 сентября 2024 г.
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Крылов И.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, ОГРН 1027402931500, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТрестЮг», ОГРН 1217400030440, г. Магнитогорск, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации города Челябинск, ОГРН 1027402920225, г. Челябинск, о взыскании 1 777 587 руб. 67 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО1, доверенность № 38 от 22.02.2024, паспорт, нотариальная копия диплома;

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТрестЮг» в пользу Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска неустойку в размере 1 477 587 руб. 67 коп., штраф в размере 50 000 руб., всего – 1 527 587 руб. 67 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТрестЮг» в пользу Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска неустойку в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату заключения договора от 09.08.2022 № 57 (8% годовых), от цены права заключить договор от 09.08.2022 № 57 (6 457 988 руб. 05 коп.), за каждый день просрочки с 08.05.2024 по день фактического исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.1.1 договора от 09.08.2022 № 57.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТрестЮг» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 447 руб. 66 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.И. Крылов

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru