Резолютивная часть решения от 21 мая 2018 г. по делу № А27-1427/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А27-1427/2018
город Кемерово
22 мая 2018 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Аюшева Д.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шубиной И.С.,

при участии:

от истца: Юровская В.С., доверенность от 27.10.2017, Бронников И.И., управляющий, договор от 26.08.2016 (до перерыва),

от ответчика: Ишутина Е.В., доверенность от 02.02.2018 (до перерыва), Валекжанина А.А., доверенность от 01.01.2018 (после перерыва),

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью СК «Сибстрой», г. Омск (ОГРН 1125543013232, ИНН 5504230651)

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства1», г. Новокузнецк (ОГРН 1154217007548, ИНН 4217174730)

о взыскании 227 068 руб. 12 коп. задолженности, встречному иску о взыскании 19 690 467 руб. 32 коп. неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью СК «Сибстрой» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 1» в пользу общества с ограниченной ответственностью СК «Сибстрой» 227 068 руб. 12 коп. задолженности, 7541 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 1» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Сибстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 1» 38 688 руб. 62 коп. неустойки, 2386 руб. 34 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску отказать.

После зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 1» в пользу общества с ограниченной ответственностью СК «Сибстрой» 188 379 руб. 50 коп. задолженности, 5154 руб. 66 коп. расходов по уплате государственной пошлины, всего – 193 534 руб. 16 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью СК «Сибстрой» из федерального бюджета 16 516 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 119 от 25.01.2018.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Д.Н. Аюшев