Резолютивная часть решения от 14 июня 2023 г. по делу № А14-21558/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Воронеж Дело № А14-21558/2022 «14» июня 2023 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л.,

при ведении протокола судебного заседания судьей Белявцевой Т.Л. (в отсутствие возражений участников процесса),

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом в режиме вэб-конференции, дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Новопласт» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Воронеж

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Имбрико Флор» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Москва

о взыскании неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору субподряда от 25.12.2020 за период с 02.03.2021 по 23.08.2021 в размере 3 111 148,50 руб.; расходов по оплате государственной пошлины

при участии в заседании:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 24.08.2022 (сроком на 1 год), диплом, паспорт; ФИО2 – представитель по доверенности от 07.12.2022 (сроком на 1 год), паспорт

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 10.10.2022 (сроком на 1 год), диплом, паспорт

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Имбрико Флор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новопласт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 000 000 руб. неустойки за период с 02.03.2021 по 23.08.2021 за несвоевременное выполнение работ по договору субподряда № 25-12/20 от 25.12.2020; 38 556 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья Т.Л. Белявцева