Решение от 30 апреля 2019 г. по делу № А33-1718/2019

401/2019-114738(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

30 апреля 2019 года Дело № А33-1718/2019

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 23 апреля 2019 года. В полном объёме решение изготовлено 30 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью

«Северпроектстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (ИНН <***>,

ОГРН <***> )

о взыскании суммы неосновательного обогащения, неустойки, процентов за пользование

чужими денежными средствами,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно

предмета спора на стороне истца: - ФИО1 (г. Волжский Волгоградской области), в присутствии: от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 09.01.2019 № 8,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО3 до перерыва в судебном заседании, помощником судьи Ефимовой Т.П.

после перерыва в судебном заседании,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Северпроектстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (далее – ответчик) о взыскании суммы неосновательного обогащения по договору субподряда от 29.06.2018 № ССС/СПС/С/0618/08 в размере 1 986 138 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 679 565 руб. 98 коп., процентов за пользование денежными средствами в размере 321 754 руб. 68 коп., всего 5 987 458 руб. 66 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 28.01.2019 возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен ФИО1.

Ответчик и третье лицо без самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в их отсутствие.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 10 час. 30 мин. 23.04.2019, о чем вынесено протокольное определение.

Истцом заявлено об уточнении размера исковых требований и взыскании с ответчика 5 943 485 руб. 66 коп., в том числе 1 986 138 руб. неосновательного обогащения и 3 679 565 руб. 98 коп. неустойки, 277 782 руб. 08 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Уточнение искового заявления принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 23.04.2019 судом в связи с отклонением ходатайства о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины возвращен встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Северпроектстрой» 1 165 576 руб. долга по договору субподряда от 29.06.2018 № ССС/СПС/С/0618/08.

Ответчик отклонил требования истца, ссылаясь на выполнение работ по актам о приемке выполненных работ №№ 5, 6, 7, 8 и справке о стоимости выполненных работ на сумму 3 107 400 руб.

Истец отклонил доводы ответчика, пояснив, что акты, на которые ссылается ответчик, получены истцом после расторжения договора.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) 29.06.2018 подписан договор субподряда № ССС/СПС/0618/08 (далее – договор), по условиям которого субподрядчик по заданию подрядчика собственными силами и средствами с использованием собственного оборудования и предоставленных подрядчиком материалов обязуется выполнить (комплекс работ) по разделам AC, ER, OV и VK на объекте «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 1. Объекты пионерного выхода. Подэтап 2. Площадка ВЗиС. Склады №№ 38, 40 ,41, 46», строительный адрес: Свободненский район Амурской области на расстоянии от 10 до 15 км к северу от административного центра г. Свободного (далее - объект), в объеме и сроки, согласованные сторонами в договоре (пункт 1.1).

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и в сроки, указанные в договоре. Работы, предусмотренные договором, выполняются в объёме и с качеством, согласованным сторонами в договоре в соответствии с:

- рабочей документацией (далее – РД) (приложение № 3 к договору). Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-2006) а также инструкцией (И1.13-07) (пункт 2.1.1 договора);

- ведомостью объемов работ (приложение № 1 к договору) (пункт 2.1.2 договора);

- локальными сметными расчетами (приложение № 2 к договору) (пункт 2.1.3 договора);

- условиями договора (пункт 2.1.4 договора).

Пунктами 4.1-4.3 договора предусмотрен срок начала работ - 01 июля 2018 г., окончания работ – 30 августа 2018 г. Сроки производства работ указаны в приложении № 5 к договору - график производства работ.

В приложении № 5 к договору стороны утвердили график производства работ.

Заказчик обязался при заключении договора передать субподрядчику по актам (пункт 6.1.1 договора):

- проектную документацию со штампом «в производство работ» (пункт 6.1.2 договора);

- строительную площадку для производства работ (акт приема-передачи строительной площадки к производству работ) (пункт 6.1.3 договора);

- передать оборудование и материалы, в объемах, установленных спецификацией к договору (приложение № 4 к договору). Субподрядчик письменно уведомляет подрядчика о необходимости получения части материалов по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) для производства этапа работ (пункт 6.1.4 договора).

Договором предусмотрены обязательства подрядчика:

- после получения от подрядчика РД в производство работ в течение 5 календарных дней разработать и предоставить на утверждение подрядчику ППР (проект производства работ) (пункт 5.1 договора);

- принять у подрядчика строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки к производству работ (приложение № 6 к договору). После подписания акта приема-передачи строительной площадки к производству работ субподрядчик не вправе ссылаться на отсутствие строительной готовности (пункт 5.3 договора);

- законченные работы сдать подрядчику в состоянии и порядке, соответствующем действующим строительным нормам и правилам, проектной документации и условиям договора (пункт 5.10 договора);

- выполненные работы, подлежащие закрытию, которые требуют промежуточной комиссионной приемки по качеству, сдавать подрядчику по акту освидетельствования скрытых работ согласно РД 11-02-2006 (пункт 5.16 договора).

Пунктом 6.5 договора предусмотрено, что заказчик обязан принять и оплатить принятые работы (этапы работ) в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

Пунктом 8.1 договора предусмотрено, что о завершении производства этапа работ (всех работ) и готовности работ к сдаче субподрядчик письменно извещает подрядчика (путем внесения записи в рукописный журнал, по эл. почте) за 5 рабочих дней до даты, назначенной для сдачи- приемки выполненных работ (этапов работ).

Приемка выполненных работ завершается утверждением актов формы КС-2, КС-3. К актам сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2) субподрядчик прилагает соответствующую исполнительную документацию, указанную в пункте 2.1.1 договора. Исполнительная документация предоставляется подрядчику по реестру, с приложением электронной версии (пункт 8.2 договора). Приемку выполненных работ по договору либо этапов работ подрядчик осуществляет на объекте в течение 10 рабочих дней со дня предъявления субподрядчиком этих работ к сдаче или дает мотивированный отказ от их приемки. При сдаче субподрядчиком сразу нескольких этапов работ подрядчик осуществляет приемку предъявляемых работ с учетом времени, необходимых ему на приемку каждого из этапов, т.е. по 10 рабочих дней на каждый этап (пункт 8.3 договора). В случае неполучения от подрядчика подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) в срок, указанный в пункте 8.3 договора, работа считается принятой подрядчиком без возражений (пункт 8.4 договора).

Согласно пункту 3.1 договора, цена работ по договору является приблизительной, определяется ресурсным методом на основании локальных сметных расчетов (приложение № 2 к договору) и составляет 21 644 505 руб., без учета НДС. Цена работ по договору включает в себя все затраты субподрядчика, включая: ПНР OV, зимнее удорожание, устройство временных зданий и сооружений, вахтовые затраты, затраты на перебазировку техники до строительной площадки, непредвиденные расходы и затраты подрядчика, проживание персонала, доставку персонала до места проведения работ, обслуживание техники, вознаграждение субподрядчика, и все возможные затраты (издержки) и накладные расходы подрядчика (включая, но не ограничиваясь указанным, демонтаж временных зданий и сооружений и демобилизацию персонала), понесенные им в связи с выполнением договора, а также те работы, хотя прямо и не указанные в договоре, однако являющиеся необходимыми или обычно выполняемыми для обеспечения непрерывности работ или для завершения работ, включая предвидимые или непредвидимые субподрядчиком (пункт 3.4 договора).

Стоимость договора может быть изменена (увеличена, уменьшена) соглашением сторон, в случае если выполняемые субподрядчиком объемы работ будут отличаться от объемов, предусмотренных договором, либо в ходе выполнения работ возникнут дополнительные объемы работ, не связанные с выполнением работ по договору (пункт 3.2 договора).

Пунктом 9.1.1 договора предусмотрено, что подрядчик производит предоплату в размере 2 000 000 руб. без учета НДС в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора, на основании выставленного субподрядчиком счета. Согласно пункту 9.1.2 договора, подрядчик, на основании выставленного субподрядчиком счета, производит предоплату в размере 2 000 000 руб. без учета НДС, в течение 3-х рабочих дней с момента получения подрядчиком официального письменного уведомления субподрядчика о завершении мобилизации дополнительных людских ресурсов (не менее 40 чел.). Подрядчик, на основании выставленного субподрядчиком счета, производит предоплату в размере 2 000 000 руб. без учета НДС, 26.07.2018 при условии соблюдения субподрядчиком графика производства работ (приложение № 5 к договору) (пункт 9.1.3 договора).

Согласно пункту 9.2 договора, оплата за принятые работы (этапы работ), производится подрядчиком на основании документов, указанных в пункте 8.2 договора, в течение 10 банковских дней с момента приемки выполненных работ без замечаний, на основании выставленного субподрядчиком счета.

Пунктом 9.3 договора предусмотрено, что предоплата и оплата за принятые работы производится путем: перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика или в иной форме, согласованной сторонами.

Пунктом 10.2 договора предусмотрено, что подрядчик вправе начислить субподрядчику штрафные санкции в случае нарушения договорных обязательств: за нарушение срока окончания работ по вине субподрядчика - неустойку в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 20 дней, субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки.

Пунктом 10.7 договора предусмотрено, что в случае несоблюдения субподрядчиком своих обязательств по исполнению договора, - подрядчик, за каждый день использования суммы перечисленной предварительной оплаты, вправе начислить Субподрядчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,2% от суммы, подлежащей возврату, с момента получения предоплаты до момента ее возврата (за минусом стоимости принятых подрядчиком работ).

Согласно пункту 13.3 договора, досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных договором.

Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки субподрядчиком начала работ более чем на 20 рабочих дней по причинам, не зависящим от подрядчика (пункт 13.4.1 договора);

- нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение срока производства работ, либо этапов работ, более чем на 14 календарных дней (пункт 13.4.2 договора).

Пунктом 13.6 договора предусмотрено, что в случае невыполнения субподрядчиком работ, либо этапов работ в полном объеме в установленный срок и расторжения, в связи с этим договора по инициативе подрядчика:

- субподрядчик, в срок 5 рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении подрядчиком в одностороннем порядке договора осуществляет возврат на расчетный счет подрядчика всех денежных средств, полученных им в порядке предоплаты, не закрытых актами сдачи приемки выполненных работ (КС-2) на момент расторжения договора (пункт 13.6.1 договора);

- субподрядчик в срок 5 рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении подрядчиком в одностороннем порядке договора, сдает подрядчику выполненные работы по акту приема – передачи (пункт 13.6.2 договора).

Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, в том числе ответственность, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок ответа на претензии - 10 календарных дней с момента их получения (пункт 15.1 договора).

По акту приема-передачи от 29.06.2018 (приложение № 3 к договору) истец передал ответчику рабочую документацию, по акту приема-передачи от 29.06.2018 (приложение № 6 к договору) – строительную площадку для производства работ.

Истец осуществил авансирование субподрядных работ платежными поручениями: - от 05.07.2018 № 1216 в размере 2 000 000 руб.; - от 26.07.2018 № 1363 в размере 1 000 000 руб.; - от 16.08.2018 № 1512 в размере 1 000 000 руб.

Сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.08.2018 № 1 на сумму 2 013 862 руб. и акты о приемке выполненных работ:

- от 25.08.2018 № 2 на сумму 295 668 руб.; - от 25.08.2018 № 3 на сумму 137 755 руб.; - от 25.08.2018 № 4 на сумму 367 265 руб.; - от 25.08.2018 № 1 на сумму 1 213 174 руб.

В уведомлении от 16.10.2018 № 1018/831, полученном ответчиком 07.11.2018, согласно сведениям с официального сайта ФГУП «Почта России», истец уведомил ответчика о расторжении договора на основании пункта 13.4 договора, просил оплатить на основании пункта 10.2 договора 3 679 565 руб. 98 коп. неустойки, 321 754 руб. 68 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и возвратить 1 986 138 руб. аванса.

В письме от 24.12.2018 № 1218/1003 истец повторно просил ответчика осуществить возврат 1 986 138 руб. предоплаты, оплатить 3 679 565 руб. 98 коп. неустойки, 321 754 руб. 68 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

30.12.2018 ответчиком направлены в адрес истца для рассмотрения и подписания акты о приемке выполненных работ №№ 5, 6, 7, 8 и справка о стоимости выполненных работ на сумму 3 107 400 руб.

При изложенных обстоятельствах истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе, гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из материалов дела следует, что отношения сторон основаны на договоре субподряда от 29.06.2018 № ССС/СПС/0618/08, являющемся по своей правовой природе договором строительного подряда, и регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (пункты 1, 2, 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для

арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, истец перечислил ответчику в порядке, установленном пунктами 9.1.1-9.1.3 договора, в качестве аванса на выполнение работ денежные средства в размере 4 000 000 руб. (платежные поручения от 05.07.2018 № 1216, от 26.07.2018 № 1363, от 16.08.2018 № 1512).

Ответчиком выполнены и переданы истцу, а истцом приняты работ на сумму 2 013 862 руб. по справке о стоимости выполненных работ и затрат от 25.08.2018 № 1 и актам о приемке выполненных работ от 25.08.2018 №№ 1-4.

Таким образом, учитывая, что надлежащие доказательства выполнения ответчиком и принятия истцом работ в полном объеме и сроки, предусмотренные договором, в материалы дела не представлены, предусмотренный пунктом 4.3 договора срок выполнения работ истек и, как следует из материалов дела, сторонами продлен не был, истец уведомлением от 16.10.2018 № 1018/831, полученном ответчиком 07.11.2018, расторгнул договор в связи с нарушением ответчиком сроков выполнены работ, суд приходит к выводу, что основания для удержания ответчиком суммы неотработанного аванса в размере 1 986 138 рублей отсутствуют, в связи с чем, принимая во внимание отсутствие доказательств возврата указанной суммы истцу, требования истца являются правомерными и обоснованными.

Суд не принимает доводы ответчика о выполнении им работ по актам о приемке выполненных работ №№ 5, 6, 7, 8 и справке о стоимости выполненных работ на сумму 3 107 400 руб., поскольку соответствующие надлежащие доказательства предъявления указанного объема работ к приемке ответчику в порядке, предусмотренном в пункте 8.2 договора, до расторжения истцом договора уведомлением от 16.10.2018, в материалы дела не представлены.

Как следует из описи вложения в письмо, указанные акты и справка направлены в адрес истца для рассмотрения и подписания 30.12.2018, то есть после получения ответчиком 07.11.2018 уведомления истца о расторжении договора.

В соответствии с частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании пункта 10.2 договора в связи с нарушением ответчиком срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 4.3 договора, истец начислил и предъявил ко взысканию 3 679 565 руб. 98 коп. пени, согласно расчету:

- 865 720 руб. 20 коп. за период с 31.08.2018 по 19.09.2018 в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки;

- 2 813 785 руб. 65 коп. за период с 20.09.2018 по 16.10.2018 в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки.

Расчет суммы неустойки судом проверен. Расчет выполнен верно, ответчиком не оспорен.

Таким образом, в связи с подтвержденным материалами дела ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, требование о взыскании неустойки, рассчитанной на основании пункта 10.2 договора, заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению.

На основании пункта 10.7 договора в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору, истец начислил и предъявил ко взысканию 277 782 руб. процентов, в том числе:

- 39 445 руб. 52 коп. за период с 27.07.2018 по 16.08.2018; - 238 336 руб. 56 коп. за период с 17.08.2018 по 165.10.2018.

Расчет суммы процентов судом проверен. Расчет выполнен верно, ответчиком не оспорен.

Таким образом, в связи с подтвержденным материалами дела ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, требование о взыскании процентов, рассчитанных на основании пункта 10.7 договора, заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению.

Таким образом, требования истца подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Излишне уплаченная истцом государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северпроектстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 5 943 485 рублей 66 копеек, из них: 1 986 138 рублей основной долг, 3 679 565 рублей 98 копеек пени, 277 782 рубля проценты, а также 52 717 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Северпроектстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 220 рублей государственной пошлины, излишне оплаченной по платежному поручению № 2049 от 22.11.2018.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья А.Н. Мальцева

Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 27.02.2019 9:32:48

Кому выдана Мальцева Анастасия Николаевна