Решение от 12 августа 2025 г. по делу № А56-44426/2024Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А56-44426/2024 13 августа 2025 года г.Санкт-Петербург Резолютивная часть решения объявлена 08 июля 2025 года. Полный текст решения изготовлен 13 августа 2025 года. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Среброва Т.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Антоновой М.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску: истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС КЕРАМИКА" (адрес: 192289, <...>, литера а, помещ. 14-н, офис 16-1, ОГРН: <***>), ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ" (адрес: 197374, <...>, литера а, кв. 35, ОГРН: <***>) о взыскании, при участии от истца: ФИО1 (доверенность от 14.10.2024), от ответчика: ФИО2 (доверенность от 27.01.2025), ФИО3 (доверенность от 15.06.2024) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС КЕРАМИКА" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ" о взыскании 23425284,86 руб. задолженности по договору № ОКТ3- АК/2022/Вик от 18.11.2022. Определением от 26.11.2024 суд принял уточнения истца о взыскании с ответчика 33257056,61 руб. задолженности. Определением от 18.02.2025 суд принял к производству встречное исковое заявление о взыскании с истца 14249210,82 руб. задолженности, 2102668,06 руб. процентов. Представитель истца поддержал первоначальные исковые требования в полном объеме, в удовлетворении встречного иска просил отказать. Представитель ответчика возражал против удовлетворения первоначального иска, просил удовлетворить встречные требования. Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства. Между ООО «Атлас Керамика» и ООО «Виктория» заключен договор субподряда № ОКТ3-АК/2022/Вик от 18.11.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса работ, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, по строительству объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно- пристроенными подземными гаражами. Многоуровневый гараж со встроенными помещениями обслуживания по адресу: <...> кадастровый номер земельного участка 78:12:0633102:5084 (2 квартал, 3-ая очередь строительства)». В соответствии с техническим заданием, описанным в Приложении № 1 к Договору субподряда, в обязанности субподрядчика входило проведение полного комплекса монолитных работ, в т.ч. устройства трубных разводок ЭО и СС в монолитных конструкциях. Впоследствии к Договору субподряда сторонами были заключены Дополнительные соглашения от 01.02.2023 № 1, от 18.11.2022 № 2, от 01.09.2023 № 3, в которых стороны договорились о корректировке объемов работ, их стоимости, сроков и перечня поставляемых материалов. Истец основывает исковые требования на том обстоятельстве, что ответчик не оплатил работы по Договору, указанные в КС-2, КС-3 № 7 от 31.08.2023 (за август 2023 года), № 8 от 30.09.2023 (за сентябрь 2023 года), № 9 от 31.10.2023 (за октябрь 2023 года) и № 10 от 30.11.2023 (за ноябрь 2023 года). Согласно п. 5.1 Договора в редакции дополнительного соглашения № 0/2 от 18.11.2022 расчет за выполненные по Договору работы производится в следующем порядке. Финансирование производится исходя из объемов работ, выполненных Субподрядчиком по состоянию на последнее число отчетного периода, составляющего календарный месяц. Промежуточное финансирование производится на основании подписанных Сторонами документов по форме КС-2, КС-3, предъявленных в отчетном периоде, в следующем порядке: - 95% от стоимости работ (без учета стоимости материалов, поставленных Субгенеральным Подрядчиком), указанной форме в КС-3, Субгенеральный Подрядчик оплачивает не позднее 20 рабочих дней с даты подписания им форм КС-2, КС-3 за отчетный период и предоставления Субподрядчиком счета, счета-фактуры; - 100% от стоимости материалов, поставку которых осуществляет Субгенеральный Подрядчик, указанной в форме КС-3, Субгенеральный подрядчик оплачивает не позднее 20 рабочих дней с даты подписания им форм КС-2, КС-3 за отчетный период и предоставления Субподрядчиком счета, счета-фактуры; - оплату 5% от стоимости работ (без учета стоимости материалов, поставленных Субгенеральным Подрядчиком), указанной форме в КС-3 («сумма резервирования») оплачивается Субгенеральным Подрядчиком в порядке и сроки согласно п. 5.1.2 Договора. В отношении работ указанных КС-2, КС-3 № 9 от 31.10.2023 и № 10 от 30.11.2023 суд отмечает следующее. Согласно материалам дела КС-2, КС-3 № 9 от 31.10.2023 не подписаны со стороны ответчика, ответчик не принимал эти работы. В ответ на претензию № 72-АК от 19.12.2023 ООО «Виктория» направило мотивированные возражения к принятию работ исх. № 0072 от 11.01.2024 по электронной почте и Почтой России. Возражения ответчиком получены. КС-2, КС-3 № 10 от 30.11.2023 предъявлены к подписанию в период после возбуждения производства по настоящему делу. Представитель ответчика мотивированно возразил против подписания актов, со ссылкой, что фактически вышеуказанные работы не выполнены на объекте, а также, что выявленные недостатки в ранее выполненных работах не устранены. Согласно пункту 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если заказчик отказывается подписывать акт приемки результатов работ со ссылкой на обнаружение недостатков в работе, о которых он сообщил подрядчику, необоснованность отказа заказчика от принятия результатов работ, то есть надлежащее качество работ и соответствие их реального объема должен доказывать подрядчик, а не заказчик. Следовательно, при наличии замечаний к выполненным работам или мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ, бремя доказывания надлежащего качества выполнения работ и возникновения обязательства по их оплате по настоящему делу лежит на подрядчике. В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В материалах дела отсутствуют доказательства фактического выполнения работ, указанных в КС-2, КС-3 № 9 от 31.10.2023 и № 10 от 30.11.2023. Соответственно суд приходит к выводу, что истцом не доказан факт выполнения работ, указанных в КС-2, КС-3 № 9 от 31.10.2023 и № 10 от 30.11.2023, обязанность оплаты у ответчика не возникла. В отношении работ, указанных в КС-2, КС-3 № 7 от 31.08.2023 (за август 2023 года), № 8 от 30.09.2023 (за сентябрь 2023 года) суд приходит к следующему выводу. Факт выполнения работ, указанных в КС-2, КС-3 № 7 от 31.08.2023 (за август 2023 года), № 8 от 30.09.2023 (за сентябрь 2023 года) ответчик не оспаривал, ссылаясь исключительно на неисполнение истцом обязанности по предоставлению исполнительной документации и вследствие чего, не наступления обязанности по оплате выполненных работ, а также на отсутствие оригиналов КС-2, КС-3 от 30.09.2023. Между тем Ответчиком не учтено, что из системного толкования ст. 702, 711, 746 ГК РФ обязанность Заказчика по оплате выполненных работ возникает из факта выполнения работ Подрядчиком. Согласно правовой позиции, изложенной в п. 31 Рекомендаций Научно-консультативного совета при ФАС Волго-Вятского округа «О практике применения норм гражданского законодательства» (одобрены Президиумом Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.06.2011 N 2) непредоставление подрядчиком исполнительной (технической) документации само по себе не освобождает заказчика от оплаты работ. Ответчик не представил в суд доказательств, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятых им работ по прямому их назначению. С учетом вышеизложенных обстоятельств суд приходит к выводу, что у ответчика возникла обязанность по оплате работ, указанных в КС-2, КС-3 № 7 от 31.08.2023 (за август 2023 года), № 8 от 30.09.2023 (за сентябрь 2023 года) Согласно актам выполненных работ, ответчиком по Договору субподряда выполнены работы за период с августа по сентябрь на сумму 44 168 728,17 руб. Всего за весь период выполнения работ с момента заключения Договора субподряда и по сентябрь 2023 работы выполнены на сумму 331 803 807,31 руб., что подтверждается акта КС-2, КС-3 № 1 от 28.02.2023 (за февраль 2023), № 2 от 31.03.2023 (за март 2023), № 3 от 30.04.2023 (за апрель 2023), № 4 от 31.05.2023 (за май 2023), № 5 от 30.06.2023 (за июнь 2023), № 6 от 31.07.2023 (за июль 2023) № 7 от 31.08.2023 (за август 2023 года), № 8 от 30.09.2023 (за сентябрь 2023 года). Ответчиком платежными поручениями от 02.02.2023 № 444, от 06.02.2023 № 476, от 22.02.2023 № 985, от 28.02.2023 № 2069, от 27.03.2023 № 2720, от 30.03.2023 № 2765, от 04.04.2023 № 2925, от 25.04.2023 № 3322, от 27.04.2023 № 3430, от 19.05.2023 № 150222, от 23.05.2023 № 734826, от 26.05.2023 № 734955, от 30.05.2023 № 735092, от 08.06.2023 № 759101, от 22.06.2023, № 800007, от 27.06.2023 № 794621, от 10.07.2023 № 794973, от 13.07.2023 № 795084, от 21.07.2023 № 795260, от 25.07.2023 № 795364, от 04.08.2023 № 795566, от 16.08.2023 № 795787, от 18.08.2023, № 795869, от 22.08.2023 № 795957, от 14.09.2023 № 796457, от 26.09.2023 № 796927, от 23.10.2023 № 797584 оплачены работу по Договору субподряда на общую сумму 152 489 245,28 руб. Таким образом, задолженность ответчика по Договору субподряда составляет 179 314 562,03 руб. (331 803 807,31 - 152 489 245,28). В силу п. 3.1 Договора работы выполняются с использованием строительных материалов, поставляемых Субгенподрядчиком на основании договора поставки. Пунктом 3.1.1 предусмотрено, что Cубподрядчик и Субгенподрядчик обязаны заключить такой договор поставки в течение 2 дней с даты заключения Договора. Согласно п. 3.1.2 Договора Субгенподрядчик при наличии задолженности Субподрядчика за поставленные материалы, срок оплаты которых наступил, имеет право направить Cубподрядчику уведомление об удержании задолженности по договору поставки. Между истцом и ответчиком заключен договор поставки № ОКТ3-АК/2022/Вик/П от 18.11.2022 в целях поставки давальческого материала. В силу п. 3.2 этого договора оплата товара производится в течение 35 дней от даты составления УПД. В рамках правоотношений по договору Подряда ответчик поставил истцу строительные материалы для производства работ на общую сумму 148 770 971,30 рублей, согласно УПД № 626 от 01.04.2023, № 834 от 30.04.2023, № 1063 от 31.05.2023, № 1248 от 30.06.2023, № 1444 от 31.07.2023, № 1528 от 31.08.2023, № 1643 от 31.08.2023, № 1652 от 12.09.2023, № 1819 от 30.09.2023, № 2035 от 31.10.2023. Факт поступления указанных материалов в адрес ООО «Атлас Керамика» подтверждается также журналами входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования, составленными истцом за период с 28.12.2022 по 10.06.2023 и с 11.06.2023 по 01.10.2023. Также факт закупки материалов подтверждается подписанными между ответчиком и иными организациями, включая застройщика ООО «Сэтл Строй», документами, фиксирующими передачу материала в целях обеспечения материалами истца: 1) Поставка Бетона подтверждается следующими документами: Счет-фактура Акты оказания услуг Сумм а с НДС Счет-фактура от 02.05.2023 № 0KYT-021187 Транспортная накладная от 02.05.2023 № 9720, транспортная накладная от 02.05.2023 № 9783, транспортная накладная от 02.05.2023 № 9784, транспортная накладная от 02.05.2023 № 9785, транспортная накладная от 02.05.2023 № 9786 209 797,87 Счет-фактура от 01.05.2023 № 0KYT-021191 Транспортная накладная от 01.05.2023 № 9676, транспортная накладная от 01.05.2023 № 9678, транспортная накладная от 01.05.2023 № 9715 336 450,65 Счет-фактура от 01.05.2023 № 0KYT-021196 Транспортная накладная от 01.05.2023 № 9673, транспортная накладная от 01.05.2023 № 9674 109 780,12 Счет-фактура от 04.05.2023 № 0KYT-021862 Транспортная накладная от 04.05.2023 № 9945, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9946, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9947, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9948, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9949, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9950, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9956, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9957, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9958, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9959, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9962, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9966, транспортная накладная от 04.05.2023 № 9969 1 327 611,89 Счет-фактура от 03.05.2023 № 0KYT-021184 Транспортная накладная от 03.05.2023 № 9787, транспортная накладная от 03.05.2023 № 9788, транспортная накладная от 03.05.2023 № 9886, транспортная накладная от 03.05.2023 № 9887, транспортная накладная от 03.05.2023 № 9888 542 630,66 Счет-фактура от 05.05.2023 № 0KYT-021848 Транспортная накладная от 05.05.2023 № 9970, транспортная накладная от 05.05.2023 № 9971, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10005, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10007, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10010, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10012, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10014, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10015, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10016, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10017, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10019, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10021, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10022, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10023, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10024, транспортная накладная от 05.05.2023 № 10025 1 193 619,88 Счет-фактура от 08.05.2023 № 0KYT-022274 Транспортная накладная от 08.05.2023 № 10261, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10264, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10269, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10272, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10276, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10279, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10280, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10286, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10290, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10292, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10293, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10298, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10299, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10301, 1 522 963,18 транспортная накладная от 08.05.2023 № 10310 Счет-фактура от 07.05.2023 № 0KYT-021835 Транспортная накладная от 07.05.2023 № 10122, транспортная накладная от 07.05.2023 № 10123, транспортная накладная от 07.05.2023 № 10124, транспортная накладная от 07.05.2023 № 10196, транспортная накладная от 07.05.2023 № 10197 532 439,21 Счет-фактура от 06.05.2023 № 0KYT-021845 Транспортная накладная от 06.05.2023 № 10026, транспортная накладная от 06.05.2023 № 10027, транспортная накладная от 06.05.2023 № 10028, транспортная накладная от 06.05.2023 № 10108, транспортная накладная от 06.05.2023 № 10116 877 175,24 Счет-фактура от 08.05.2023 № 0KYT-022275 Транспортная накладная от 08.05.2023 № 10198, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10201, транспортная накладная от 08.05.2023 № 10124 113 845,48 Счет-фактура от 14.05.2023 № 0KYT-022878 Транспортная накладная от 14.05.2023 № 10677, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10679, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10680, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10686, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10687, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10690, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10693, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10696, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10700, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10703, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10705, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10710, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10712, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10714, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10716, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10722, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10724, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10727, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10732, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10733, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10735, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10737, транспортная накладная от 14.05.2023 № 10739 1 771 481,59 Счет-фактура от 13.05.2023 № 0KYT-022881 Транспортная накладная от 13.05.2023 № 10547, транспортная накладная от 13.05.2023 № 10550, транспортная накладная от 13.05.2023 № 10558, транспортная накладная от 13.05.2023 № 10671 1 294 359,28 Счет-фактура от 12.05.2023 № 0KYT-022884 Транспортная накладная от 12.05.2023 № 10449, транспортная накладная от 12.05.2023 № 10450 856 505,29 Счет-фактура Транспортная накладная от 11.05.2023 № 10377, 1 057 от 11.05.2023 № 0KYT-022266 транспортная накладная от 11.05.2023 № 10378, транспортная накладная от 11.05.2023 № 10379, транспортная накладная от 11.05.2023 № 10380, транспортная накладная от 11.05.2023 № 10441, транспортная накладная от 11.05.2023 № 10445, транспортная накладная от 11.05.2023 № 10447 917,43 Счет-фактура от 17.05.2023 № 0KYT-024984 Транспортная накладная от 17.05.2023 № 10983, транспортная накладная от 17.05.2023 № 10985 755 518,54 Счет-фактура от 16.05.2023 № 0KYT-022872 Транспортная накладная от 16.05.2023 № 10893, транспортная накладная от 16.05.2023 № 10899 995 824,24 Счет-фактура от 15.05.2023 № 0KYT-022876 Транспортная накладная от 15.05.2023 № 10794, транспортная накладная от 15.05.2023 № 10803, транспортная накладная от 15.05.2023 № 10809 457 974,35 Счет-фактура от 15.05.2023 № 0KYT-022874 Транспортная накладная от 15.05.2023 № 10740, транспортная накладная от 15.05.2023 № 10743 81 511,16 Счет-фактура от 19.05.2023 № 0KYT-024981 Транспортная накладная от 19.05.2023 № 11092, транспортная накладная от 19.05.2023 № 11093, транспортная накладная от 19.05.2023 № 11094, транспортная накладная от 19.05.2023 № 11095, транспортная накладная от 19.05.2023 № 11096, транспортная накладная от 19.05.2023 № 11097, транспортная накладная от 19.05.2023 № 11098, транспортная накладная от 19.05.2023 № 11179 1 272 497,62 Счет-фактура от 18.05.2023 № 0KYT-024983 Транспортная накладная от 18.05.2023 № 10988, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11081, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11082, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11083, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11085, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11086, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11088, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11090, транспортная накладная от 18.05.2023 № 11091 1 247 544,15 Счет-фактура от 21.05.2023 № 0KYT-024872 Транспортная накладная от 21.05.2023 № 11337, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11343, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11346, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11351, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11355, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11358, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11360, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11362, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11364, 1 226 708,63 транспортная накладная от 21.05.2023 № 11373, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11380, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11382 Счет-фактура от 20.05.2023 № 0KYT-024874 Транспортная накладная от 20.05.2023 № 11181, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11182, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11183, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11185, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11267, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11268, транспортная накладная от 21.05.2023 № 11269 1 203 297,10 Счет-фактура от 23.05.2023 № 0KYT-024869 Транспортная накладная от 23.05.2023 № 11476, транспортная накладная от 23.05.2023 № 11478, транспортная накладная от 23.05.2023 № 11479, транспортная накладная от 23.05.2023 № 11480, транспортная накладная от 23.05.2023 № 11481, транспортная накладная от 23.05.2023 № 11482, транспортная накладная от 23.05.2023 № 11657, транспортная накладная от 23.05.2023 № 11671 1 030 431,19 Счет-фактура от 22.05.2023 № 0KYT-024870 Транспортная накладная от 22.05.2023 № 11385, транспортная накладная от 22.05.2023 № 11386, транспортная накладная от 22.05.2023 № 11387 146 711,86 Счет-фактура от 22.05.2023 № 0KYT-024871 Транспортная накладная от 22.05.2023 № 11458, транспортная накладная от 22.05.2023 № 11459, транспортная накладная от 22.05.2023 № 11463, транспортная накладная от 22.05.2023 № 11467, транспортная накладная от 22.05.2023 № 11469 1 127 460,02 Счет-фактура от 25.05.2023 № 0KYT-024867 Транспортная накладная от 25.05.2023 № 11855, транспортная накладная от 25.05.2023 № 11857, транспортная накладная от 25.05.2023 № 11859, транспортная накладная от 25.05.2023 № 12020 972 649,21 Счет-фактура от 27.05.2023 № 0KYT-026818 Транспортная накладная от 27.05.2023 № 12119, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12120, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12267, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12272, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12274, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12275, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12276, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12280, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12282, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12283, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12285, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12287, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12289, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12290, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12294, 1 560 222,01 транспортная накладная от 27.05.2023 № 12296, транспортная накладная от 27.05.2023 № 12298 Счет-фактура от 26.05.2023 № 0KYT-026820 Транспортная накладная от 26.05.2023 № 12031, транспортная накладная от 26.05.2023 № 12031, транспортная накладная от 26.05.2023 № 12035, транспортная накладная от 26.05.2023 № 12036, транспортная накладная от 26.05.2023 № 12104, транспортная накладная от 26.05.2023 № 12114 900 210,05 Счет-фактура от 29.05.2023 № 0KYT-026817 Транспортная накладная от 29.05.2023 № 12391, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12392, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12393 181 889,84 Счет-фактура от 28.05.2023 № 0KYT-026819 Транспортная накладная от 28.05.2023 № 12301, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12302, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12303, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12304, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12305, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12307, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12308, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12310, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12311, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12312, транспортная накладная от 28.05.2023 № 12386 1 345 324,40 Счет-фактура от 31.05.2023 № 0KYT-026815 Транспортная накладная от 31.05.2023 № 12594, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12595, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12649, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12657, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12670, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12680, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12688, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12695, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12708, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12710, транспортная накладная от 31.05.2023 № 12716 1 287 439,62 Счет-фактура от 30.05.2023 № 0KYT-026814 Транспортная накладная от 30.05.2023 № 12472, транспортная накладная от 30.05.2023 № 12474, транспортная накладная от 30.05.2023 № 12573, транспортная накладная от 30.05.2023 № 12585 1 180 655,73 Счет-фактура от 29.05.2023 № 0KYT-026816 Транспортная накладная от 29.05.2023 № 12453, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12456, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12458, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12461, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12462, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12464, транспортная накладная от 29.05.2023 № 12465, 1 032 405,48 Счет-фактура от 01.06.2023 № 0KYT-028072 Транспортная накладная от 01.06.2023 № 12828, транспортная накладная от 01.06.2023 № 12842 709 440,14 Счет-фактура от 01.06.2023 № 0KYT-028070 Транспортная накладная от 01.06.2023 № 12723, транспортная накладная от 01.06.2023 № 12725, транспортная накладная от 01.06.2023 № 12726, транспортная накладная от 01.06.2023 № 12727 170 354,33 Счет-фактура от 02.06.2023 № 0KYT-028069 Транспортная накладная от 02.06.2023 № 12852, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12852, транспортная накладная от 02.06.2023 № 13013, транспортная накладная от 02.06.2023 № 13005, транспортная накладная от 02.06.2023 № 13002, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12998, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12999, транспортная накладная от 02.06.2023 № 13000, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12993, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12994, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12995, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12996, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12991, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12990, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12987, транспортная накладная от 02.06.2023 № 12850 1 274 052,24 Счет-фактура от 03.06.2023 № 0KYT-028066 Транспортная накладная от 03.06.2023 № 13109, транспортная накладная от 03.06.2023 № 13021, транспортная накладная от 03.06.2023 № 13019 1 188 900,66 Счет-фактура от 04.06.2023 № 0KYT-028065 Транспортная накладная от 04.06.2023 № 13202, транспортная накладная от 04.06.2023 № 13198, транспортная накладная от 04.06.2023 № 13127, транспортная накладная от 04.06.2023 № 13126, транспортная накладная от 04.06.2023 № 13125, транспортная накладная от 04.06.2023 № 13121 928 114,01 Счет-фактура от 05.06.2023 № 0KYT-028064 Транспортная накладная от 05.06.2023 № 13204, транспортная накладная от 05.06.2023 № 13206 106 679,82 Счет-фактура от 05.06.2023 № 0KYT-028062 Транспортная накладная от 05.06.2023 № 13279, транспортная накладная от 05.06.2023 № 13276, транспортная накладная от 05.06.2023 № 13273, транспортная накладная от 05.06.2023 № 13270, транспортная накладная от 05.06.2023 № 13265 1 336 146,69 Счет-фактура от 06.06.2023 № 0KYT-028060 Транспортная накладная от 06.06.2023 № 13425, транспортная накладная от 06.06.2023 № 13280, транспортная накладная от 06.06.2023 № 13281, 835 510,06 транспортная накладная от 06.06.2023 № 13283, транспортная накладная от 06.06.2023 № 13284 Счет-фактура от 07.06.2023 № 0KYT-029582 Транспортная накладная от 07.06.2023 № 13552, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13553, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13549, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13543, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13540, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13537, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13522, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13523, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13524, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13553, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13519, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13517, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13463, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13439, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13433, транспортная накладная от 07.06.2023 № 13434 1 544 949,96 Счет-фактура от 08.06.2023 № 0KYT-033069 Транспортная накладная от 08.06.2023 № 13668, транспортная накладная от 08.06.2023 № 13669, транспортная накладная от 08.06.2023 № 13666, транспортная накладная от 08.06.2023 № 13660, транспортная накладная от 08.06.2023 № 13648, транспортная накладная от 08.06.2023 № 13639, транспортная накладная от 08.06.2023 № 13557, транспортная накладная от 08.06.2023 № 13558 1 031 644,27 Счет-фактура от 09.06.2023 № 0KYT-033070 Транспортная накладная от 09.06.2023 № 13785, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13671, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13672, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13673, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13674, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13675, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13676, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13677, транспортная накладная от 09.06.2023 № 13678 1 651 459,11 Счет-фактура от 10.06.2023 № 0KYT-033071 Транспортная накладная от 10.06.2023 № 13892, транспортная накладная от 10.06.2023 № 13899, транспортная накладная от 10.06.2023 № 13900, транспортная накладная от 10.06.2023 № 13789, транспортная накладная от 10.06.2023 № 13788, транспортная накладная от 10.06.2023 № 13787 951 808,75 Счет-фактура от 11.06.2023 № 0KYT-033072 Транспортная накладная от 11.06.2023 № 14040, транспортная накладная от 11.06.2023 № 14049, транспортная накладная от 11.06.2023 № 13905, транспортная накладная от 11.06.2023 № 13904, 938 076,88 Счет-фактура от 12.06.2023 № 0KYT-033073 Транспортная накладная от 12.06.2023 № 14173, транспортная накладная от 12.06.2023 № 14168 901 842,34 Счет-фактура от 12.06.2023 № 0KYT-033073 Транспортная накладная от 12.06.2023 № 14054, транспортная накладная от 12.06.2023 № 14053 92 228,74 Счет-фактура от 13.06.2023 № 0KYT-033075 Транспортная накладная от 13.06.2023 № 14243, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14244, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14246, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14247, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14248, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14241, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14237, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14226, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14219, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14175, транспортная накладная от 13.06.2023 № 14176 1 604 145,05 Счет-фактура от 14.06.2023 № 0KYT-033076 Транспортная накладная от 14.06.2023 № 14393, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14391, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14388, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14249, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14250, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14251, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14252, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14253, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14254, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14255, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14256, транспортная накладная от 14.06.2023 № 14257 1 332 400,25 Счет-фактура от 15.06.2023 № 0KYT-032866 Транспортная накладная от 15.06.2023 № 14515, транспортная накладная от 15.06.2023 № 14396 814 866,03 Счет-фактура от 16.06.2023 № 0KYT-032867 Транспортная накладная от 16.06.2023 № 14516, транспортная накладная от 16.06.2023 № 14517, транспортная накладная от 16.06.2023 № 14518, транспортная накладная от 16.06.2023 № 14624, транспортная накладная от 16.06.2023 № 14627 1 013 213,46 Счет-фактура от 17.06.2023 № 0KYT-032868 Транспортная накладная от 17.06.2023 № 14636, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14641, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14654, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14767, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14783, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14792, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14798, 1 507 640,44 транспортная накладная от 17.06.2023 № 14806, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14809, транспортная накладная от 17.06.2023 № 14810 Счет-фактура от 18.06.2023 № 0KYT-032869 Транспортная накладная от 18.06.2023 № 14812, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14813, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14814, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14815, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14816, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14817, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14967, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14985, транспортная накладная от 18.06.2023 № 14988 902 681,21 Счет-фактура от 19.06.2023 № 0KYT-032874 Транспортная накладная от 19.06.2023 № 14992, транспортная накладная от 19.06.2023 № 14993, транспортная накладная от 19.06.2023 № 14994, транспортная накладная от 19.06.2023 № 14995, транспортная накладная от 19.06.2023 № 14996, транспортная накладная от 19.06.2023 № 14997, транспортная накладная от 19.06.2023 № 14998 374 989,84 Счет-фактура от 20.06.2023 № 0KYT-032783 Транспортная накладная от 20.06.2023 № 15095, транспортная накладная от 20.06.2023 № 15097, транспортная накладная от 20.06.2023 № 15099, транспортная накладная от 20.06.2023 № 15100, транспортная накладная от 20.06.2023 № 15243 570 646,48 Счет-фактура от 21.06.2023 № 0KYT-032786 Транспортная накладная от 21.06.2023 № 15244, транспортная накладная от 21.06.2023 № 15245, транспортная накладная от 21.06.2023 № 15334, транспортная накладная от 21.06.2023 № 15343 1 331 083,18 Счет-фактура от 22.06.2023 № 0KYT-032787 Транспортная накладная от 22.06.2023 № 15345, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15346, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15389, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15397, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15404, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15413, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15418, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15422, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15424, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15427, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15428, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15431, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15432, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15433, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15435, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15436, транспортная накладная от 22.06.2023 № 15437, 1 293 619,00 Счет-фактура от 23.06.2023 № 0KYT-032788 Транспортная накладная от 23.06.2023 № 15439, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15440, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15442, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15443, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15444, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15445, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15446, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15447, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15448, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15544, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15541, транспортная накладная от 23.06.2023 № 15540 1 707 855,81 Счет-фактура от 24.06.2023 № 0KYT-032789 Транспортная накладная от 24.06.2023 № 15546, транспортная накладная от 24.06.2023 № 15548, транспортная накладная от 24.06.2023 № 15549, транспортная накладная от 24.06.2023 № 15550, транспортная накладная от 24.06.2023 № 15551, транспортная накладная от 24.06.2023 № 15552, транспортная накладная от 24.06.2023 № 15641, транспортная накладная от 24.06.2023 № 15648 1 431 699,43 Счет-фактура от 25.06.2023 № 0KYT-032790 Транспортная накладная от 25.06.2023 № 15705, транспортная накладная от 25.06.2023 № 15703, транспортная накладная от 25.06.2023 № 15652, транспортная накладная от 25.06.2023 № 15654, транспортная накладная от 25.06.2023 № 15655 742 312,24 Счет-фактура от 26.06.2023 № 0KYT-032791 Транспортная накладная от 26.06.2023 № 15805, транспортная накладная от 26.06.2023 № 15808, транспортная накладная от 26.06.2023 № 15810 1 188 782,66 Счет-фактура от 26.06.2023 № 0KYT-032793 Транспортная накладная от 26.06.2023 № 15706, транспортная накладная от 26.06.2023 № 15707 123 807,28 Счет-фактура от 27.06.2023 № 0KYT-032794 Транспортная накладная от 27.06.2023 № 15812, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15813, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15917, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15918, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15930, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15934, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15939, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15945, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15948, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15951, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15953, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15957, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15959, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15961, 1 747 799,20 транспортная накладная от 27.06.2023 № 15964, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15966, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15968, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15969, транспортная накладная от 27.06.2023 № 15970 Счет-фактура от 28.06.2023 № 0KYT-032796 Транспортная накладная от 28.06.2023 № 15971, транспортная накладная от 28.06.2023 № 15972, транспортная накладная от 28.06.2023 № 15973 164 823,04 Счет-фактура от 29.06.2023 № 0KYT-032425 Транспортная накладная от 29.06.2023 № 16050 858 161,87 Счет-фактура от 30.06.2023 № 0KYT-033104 Транспортная накладная от 30.06.2023 № 16052, транспортная накладная от 30.06.2023 № 16054, транспортная накладная от 30.06.2023 № 16188 652 327,86 Счет-фактура от 01.07.2023 № 0KYT-034884 Транспортная накладная от 01.07.2023 № 16323, транспортная накладная от 01.07.2023 № 16315 623 191,32 Счет-фактура от 01.07.2023 № 0KYT-034491 Транспортная накладная от 01.07.2023 № 16190, транспортная накладная от 01.07.2023 № 16191 101 344,05 Счет-фактура от 02.07.2023 № 0KYT-034892 Транспортная накладная от 02.07.2023 № 16327, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16328, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16359, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16368, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16370, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16374, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16377, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16379, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16381, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16384, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16385, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16387, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16388, транспортная накладная от 02.07.2023 № 16389 1 550 622,56 Счет-фактура от 03.07.2023 № 0KYT-034891 Транспортная накладная от 03.07.2023 № 16391, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16392, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16393, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16394, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16395, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16397, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16398, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16400, транспортная накладная от 03.07.2023 № 16401 728 461,65 Счет-фактура Транспортная накладная от 04.07.2023 № 16541, 405 от 04.07.2023 № 0KYT-034889 транспортная накладная от 04.07.2023 № 16543 620,51 Счет-фактура от 05.07.2023 № 0KYT-034886 Транспортная накладная от 05.07.2023 № 16598, транспортная накладная от 05.07.2023 № 16605, транспортная накладная от 05.07.2023 № 16611, транспортная накладная от 05.07.2023 № 16656, транспортная накладная от 05.07.2023 № 16659, транспортная накладная от 05.07.2023 № 16662 767 737,70 Счет-фактура от 06.07.2023 № 0KYT-034881 Транспортная накладная от 06.07.2023 № 16762, транспортная накладная от 06.07.2023 № 16768, транспортная накладная от 06.07.2023 № 16770, транспортная накладная от 06.07.2023 № 16773 1 041 747,92 Счет-фактура от 07.07.2023 № 0KYT-035596 Транспортная накладная от 07.07.2023 № 16774, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16775, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16776, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16777, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16778, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16875, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16889, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16893, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16901, транспортная накладная от 07.07.2023 № 16905 1 401 895,32 Счет-фактура от 08.07.2023 № 0KYT-035592 Транспортная накладная от 08.07.2023 № 16907, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16910, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16911, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16912, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16914, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16915, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16916, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16917, транспортная накладная от 08.07.2023 № 16918 824 050,45 Счет-фактура от 09.07.2023 № 0KYT-035591 Транспортная накладная от 09.07.2023 № 17019, транспортная накладная от 09.07.2023 № 17020, транспортная накладная от 09.07.2023 № 17021, транспортная накладная от 09.07.2023 № 17022, транспортная накладная от 09.07.2023 № 17023, транспортная накладная от 09.07.2023 № 17098 1 061 950,66 Счет-фактура от 10.07.2023 № 0KYT-035588 Транспортная накладная от 10.07.2023 № 17102, транспортная накладная от 10.07.2023 № 17105, транспортная накладная от 10.07.2023 № 17106, транспортная накладная от 10.07.2023 № 17107, 162 901,24 Счет-фактура от 13.07.2023 № 0KYT-036161 Транспортная накладная от 13.07.2023 № 17459, транспортная накладная от 13.07.2023 № 17466, транспортная накладная от 13.07.2023 № 17470, 1 181 428,38 транспортная накладная от 13.07.2023 № 17474, транспортная накладная от 13.07.2023 № 17475 Счет-фактура от 14.07.2023 № 0KYT-038539 Транспортная накладная от 14.07.2023 № 17476, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17477, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17479, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17480, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17481, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17482, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17483, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17486, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17556, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17561, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17564, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17565, транспортная накладная от 14.07.2023 № 17566 1 006 942,67 Счет-фактура от 15.07.2023 № 0KYT-037095 Транспортная накладная от 15.07.2023 № 17567, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17568, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17569, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17570, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17571, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17572, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17573, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17574, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17589, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17597, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17669, транспортная накладная от 15.07.2023 № 17677, 1 688 749,06 Счет-фактура от 16.07.2023 № 0KYT-037107 Транспортная накладная от 16.07.2023 № 17689, транспортная накладная от 16.07.2023 № 17691, транспортная накладная от 16.07.2023 № 17724, транспортная накладная от 16.07.2023 № 17726, транспортная накладная от 16.07.2023 № 17727, транспортная накладная от 16.07.2023 № 17728, транспортная накладная от 16.07.2023 № 17729 727 934,00 Счет-фактура от 17.07.2023 № 0KYT-037106 Транспортная накладная от 17.07.2023 № 17730, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17731, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17732, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17733, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17734 208 414,58 Счет-фактура от 17.07.2023 № 0KYT-037105 Транспортная накладная от 17.07.2023 № 17807, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17814, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17818, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17822, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17823, транспортная накладная от 17.07.2023 № 17824, 1 190 186,45 Счет-фактура от 18.07.2023 № 0KYT-037104 Транспортная накладная от 18.07.2023 № 17827, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17829, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17830, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17832, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17833, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17836, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17837, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17904, транспортная накладная от 18.07.2023 № 17916 694 502,96 Счет-фактура от 19.07.2023 № 0KYT-038412 Транспортная накладная от 19.07.2023 № 17919, транспортная накладная от 19.07.2023 № 17920, транспортная накладная от 19.07.2023 № 17921, транспортная накладная от 19.07.2023 № 18012, транспортная накладная от 19.07.2023 № 18014, 1 310 113,07 Счет-фактура от 20.07.2023 № 0KYT-037099 Транспортная накладная от 20.07.2023 № 18017, транспортная накладная от 20.07.2023 № 18019, транспортная накладная от 20.07.2023 № 18085, транспортная накладная от 20.07.2023 № 18087 390 350,84 Счет-фактура от 21.07.2023 № 0KYT-037093 Транспортная накладная от 21.07.2023 № 18088, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18089, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18090, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18174, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18175, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18190, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18192, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18194, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18197, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18199, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18200, транспортная накладная от 21.07.2023 № 18201, 1 158 209,06 Счет-фактура от 22.07.2023 № 0KYT-038413 Транспортная накладная от 22.07.2023 № 18204, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18206, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18208, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18209, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18210, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18211, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18212, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18213, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18214, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18215, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18391, транспортная накладная от 22.07.2023 № 18393, 923 140,93 Счет-фактура от 23.07.2023 № 0KYT-038541 Транспортная накладная от 23.07.2023 № 18395, транспортная накладная от 23.07.2023 № 18396, транспортная накладная от 23.07.2023 № 18397, 892 359,48 Счет-фактура от 24.07.2023 № 0KYT-038415 Транспортная накладная от 24.07.2023 № 18476, транспортная накладная от 24.07.2023 № 18479, транспортная накладная от 24.07.2023 № 18481 187 180,27 Счет-фактура от 24.07.2023 № 0KYT-038543 Транспортная накладная от 24.07.2023 № 18553, транспортная накладная от 24.07.2023 № 18557, транспортная накладная от 24.07.2023 № 18558, транспортная накладная от 24.07.2023 № 18559 792 953,50 Счет-фактура от 25.07.2023 № 0KYT-038417 Транспортная накладная от 25.07.2023 № 18561, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18560, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18562, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18563, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18564, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18565, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18566, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18567, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18568, транспортная накладная от 25.07.2023 № 18569 1 285 543,82 Счет-фактура от 26.07.2023 № 0KYT-038466 Транспортная накладная от 26.07.2023 № 18612, транспортная накладная от 26.07.2023 № 18613, транспортная накладная от 26.07.2023 № 18614, транспортная накладная от 26.07.2023 № 18617, транспортная накладная от 26.07.2023 № 18703 589 228,28 Счет-фактура от 28.07.2023 № 0KYT-040268 Транспортная накладная от 28.07.2023 № 18813, транспортная накладная от 28.07.2023 № 18814, транспортная накладная от 28.07.2023 № 18816, транспортная накладная от 28.07.2023 № 18817, транспортная накладная от 28.07.2023 № 18820, транспортная накладная от 28.07.2023 № 18936 1 081 342,33 Счет-фактура от 29.07.2023 № 0KYT-040274 Транспортная накладная от 29.07.2023 № 18942, транспортная накладная от 29.07.2023 № 18947, транспортная накладная от 29.07.2023 № 19022, транспортная накладная от 29.07.2023 № 19033, транспортная накладная от 29.07.2023 № 19045 793 586,66 Счет-фактура от 30.07.2023 № 0KYT-040272 Транспортная накладная от 30.07.2023 № 19054, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19060, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19062, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19069, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19073, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19074, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19079, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19081, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19131, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19134, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19140, 1 405 214,68 транспортная накладная от 30.07.2023 № 19142, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19143, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19144, транспортная накладная от 30.07.2023 № 19145 Счет-фактура от 31.07.2023 № 0KYT-040559 Транспортная накладная от 31.07.2023 № 19146, транспортная накладная от 31.07.2023 № 19148, транспортная накладная от 31.07.2023 № 19149, транспортная накладная от 31.07.2023 № 19150, транспортная накладная от 31.07.2023 № 19151 1 024 490,98 Счет-фактура от 03.08.2023 № ССТР-042583 Транспортная накладная от 03.08.2023 № 19519, транспортная накладная от 03.08.2023 № 19522 272 544,08 Счет-фактура от 03.08.2023 № ССТР-042582 Транспортная накладная от 03.08.2023 № 19436, транспортная накладная от 03.08.2023 № 19437, транспортная накладная от 03.08.2023 № 19438, транспортная накладная от 03.08.2023 № 19440 207 549,58 Счет-фактура от 04.08.2023 № 0KYT-042174 Транспортная накладная от 04.08.2023 № 19610 681 873,60 Счет-фактура от 05.08.2023 № 0KYT-042042 Транспортная накладная от 05.08.2023 № 19615, транспортная накладная от 05.08.2023 № 19616, транспортная накладная от 05.08.2023 № 19617, транспортная накладная от 05.08.2023 № 19619 928 654,16 Счет-фактура от 06.08.2023 № 0KYT-042038 Транспортная накладная от 06.08.2023 № 19730, транспортная накладная от 06.08.2023 № 19732, транспортная накладная от 06.08.2023 № 19734, транспортная накладная от 06.08.2023 № 19751 494 245,18 Счет-фактура от 07.08.2023 № 0KYT-042171 Транспортная накладная от 07.08.2023 № 19862, Транспортная накладная от 07.08.2023 № 19863, Транспортная накладная от 07.08.2023 № 19872, Транспортная накладная от 07.08.2023 № 19873 498 524,27 Счет-фактура от 08.08.2023 № 0KYT-042167 Транспортная накладная от 08.08.2023 № 19881, транспортная накладная от 08.08.2023 № 19882, транспортная накладная от 08.08.2023 № 19891, транспортная накладная от 08.08.2023 № 19892, транспортная накладная от 08.08.2023 № 19895, транспортная накладная от 08.08.2023 № 19896 1 126 067,80 Счет-фактура от 09.08.2023 № 0KYT-042166 Транспортная накладная от 09.08.2023 № 20084 646 106,06 Счет-фактура от 10.08.2023 № Транспортная накладная от 10.08.2023 № 20138, транспортная накладная от 10.08.2023 № 20185 426 532,96 ССТР-043831 Счет-фактура от 12.08.2023 № 0KYT-042175 Транспортная накладная от 12.08.2023 № 20352, транспортная накладная от 12.08.2023 № 20368, транспортная накладная от 12.08.2023 № 20381, транспортная накладная от 12.08.2023 № 20385, транспортная накладная от 12.08.2023 № 20390, транспортная накладная от 12.08.2023 № 20393, транспортная накладная от 12.08.2023 № 20397, транспортная накладная от 12.08.2023 № 20398, 963 574,34 Счет-фактура от 13.08.2023 № 0KYT-042168 Транспортная накладная от 13.08.2023 № 20400, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20401, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20403, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20404, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20405, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20407, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20409, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20411, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20414, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20426, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20431, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20433, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20434, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20437, транспортная накладная от 13.08.2023 № 20445 821 699,18 Счет-фактура от 14.08.2023 № ССТР-042581 Транспортная накладная от 14.08.2023 № 20515, транспортная накладная от 14.08.2023 № 20540 478 126,45 Счет-фактура от 15.08.2023 № ССТР-042580 Транспортная накладная от 15.08.2023 № 20608, транспортная накладная от 15.08.2023 № 20609 915 737,65 Счет-фактура от 16.08.2023 № ССТР-043822 Транспортная накладная от 16.08.2023 № 20715, транспортная накладная от 16.08.2023 № 20718 788 141,65 Счет-фактура от 17.08.2023 № ССТР-043830 Транспортная накладная от 17.08.2023 № 20862, транспортная накладная от 17.08.2023 № 20868 382 688,91 Счет-фактура от 18.08.2023 № ССТР-045163 Транспортная накладная от 18.08.2023 № 20917, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20923, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20929, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20933, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20945, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20959, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20969, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20977, транспортная накладная от 18.08.2023 № 20989 1 237 367,59 Счет-фактура от 19.08.2023 № ССТР-043820 Транспортная накладная от 19.08.2023 № 20995, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21004, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21013, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21024, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21031, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21036, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21045, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21051, транспортная накладная от 19.08.2023 № 21089 779 957,78 Счет-фактура от 19.08.2023 № ССТР-043836 Транспортная накладная от 19.08.2023 № 12457, транспортная накладная от 19.08.2023 № 12462 103 014,40 Счет-фактура от 20.08.2023 № ССТР-045162 Транспортная накладная от 20.08.2023 № 21143 1 108 899,29 Счет-фактура от 21.08.2023 № ССТР-045153 Транспортная накладная от 21.08.2023 № 21228, транспортная накладная от 21.08.2023 № 21229 510 336,20 Счет-фактура от 24.08.2023 № ССТР-045012 Транспортная накладная от 24.08.2023 № 21529, транспортная накладная от 24.08.2023 № 21537, транспортная накладная от 24.08.2023 № 21541 1 012 400,97 Счет-фактура от 25.08.2023 № ССТР-045795 Транспортная накладная от 25.08.2023 № 21673, транспортная накладная от 25.08.2023 № 21680 331 706,20 Счет-фактура от 26.08.2023 № ССТР-045794 Транспортная накладная от 26.08.2023 № 21788, транспортная накладная от 26.08.2023 № 21791 689 888,83 Счет-фактура от 27.08.2023 № ССТР-045793 Транспортная накладная от 27.08.2023 № 21868 383 847,56 Счет-фактура от 29.08.2023 № ССТР-045791 Транспортная накладная от 29.08.2023 № 22035 434 983,54 Счет-фактура от 29.08.2023 № ССТР-047597 Транспортная накладная от 02.09.2023 № 22436 897 335,27 Счет-фактура от 11.09.2023 № ССТР-048929 Транспортная накладная от 11.09.2023 № 23380 217 541,52 Счет-фактура от 12.09.2023 № Транспортная накладная от 12.09.2023 № 23490 508 165,77 ССТР-051875 Счет-фактура от 19.09.2023 № ССТР-051868 Транспортная накладная от 19.09.2023 № 24222 321 119,85 Счет-фактура от 30.09.2023 № ССТР-051861 Транспортная накладная от 30.09.2023 № 25633 389 070,13 Счет-фактура от 01.10.2023 № ССТР-053568 Транспортная накладная от 01.10.2023 № 25682 63 284,66 2) Поставка Арматуры подтверждается следующими документами: Счет-фактура Акты оказания услуг Сумма с НДС Счет-фактура от 03.05.2023 № 0KYT-021838 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 03.05.2023 № 123098 (между АО "Ариэль Металл и ООО Виктория) Транспортная накладная от 03.05.2023 № 5988 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 176 801,20 Счет-фактура от 02.05.2023 № 0KYT-020945 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 02.05.2023 № 122016 (между АО "Ариэль Металл и ООО Виктория) Транспортная накладная от 02.05.2023 № 5835 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 132 259,04 Счет-фактура от 06.05.2023 № 0KYT-023350 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 06.05.2023 № 2610 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория») Товарная накладная от 06.05.2023 № 2205 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория»), товарно-транспортная накладная от 06.05.2023 № 2205 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория») 1 196 556,52 Счет-фактура от 10.05.2023 № 0KYT-023348 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория») Товарная накладная от 10.05.2023 № 184287/102902 (между АО "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория»), транспортная накладная от 10.05.2023 № 184287/102902 (между АО "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория») 1 124 722,08 Счет-фактура от 10.05.2023 № 0KYT-025318 (между Сэтл Товарная накладная от 10.05.2023 № 184281/102902 (между АО 1 150 129,02 Строй и ООО «Виктория») "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория»), транспортная накладная от 10.05.2023 № 184281/102902 (между АО "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория») Счет-фактура от 18.05.2023 № 0KYT-023351 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 18.05.2023 № 138078 (между АО Ариэль Металл и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 18.05.2023 № 6913 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 155 944,30 Счет-фактура от 19.05.2023 № 0KYT-023890 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 19.05.2023 № 139027 (между АО Ариэль Металл и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 19.05.2023 № 6974 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 171 308,94 Счет-фактура от 26.05.2023 № 0KYT-025574 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 26.05.2023 № 146030 (между АО Ариэль Металл и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 26.05.2023 № 7488 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 170 209,38 Счет-фактура от 02.06.2023 № 0KYT-026862 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 02.06.2023 № 153027 (между АО Ариэль Металл и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 02.06.2023 № 7922 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 174 499,97 Счет-фактура от 07.06.2023 № 0KYT-028396 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 07.06.2023 № 158087 (между АО "Ариэль Металл и ООО Виктория) Транспортная накладная от 07.06.2023 № 8233 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 203 940,06 Счет-фактура от 16.06.2023 № 0KYT-029694 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория») Товарная накладная от 16.06.2023 № 266038/102902 (между АО Сталепромышленная компания и ООО «Виктория»), транспортная накладная от 16.06.2023 № 266038/102902 1 181 828,72 Счет-фактура от 27.06.2023 № 0KYT-033268 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 27.06.2023 № 3695 Товарная накладная от 27.06.2023 № 3120 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория»), счет от 26.06.2023 № 2030 (между ООО "ПФК "Санк" и 1 154 234,10 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория») ООО «Сэтл Строй»), товарно-транспортная накладная от 27.06.2023 № 3120 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория») Счет-фактура от 27.06.2023 № 0KYT-033267 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 27.06.2023 № 3708 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория») Товарная накладная от 27.06.2023 № 3131 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория»), счет от 26.06.2023 № 2081 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Сэтл Строй»), товарно-транспортная накладная от 27.06.2023 № 3131 (между ООО "ПФК "Санк" и ООО «Виктория») 1 156 698,80 Счет-фактура от 04.07.2023 № 0KYT-034485 Товарная накладная от 04.07.2023 № 304989/102902 (между АО Сталепромышленная компания и ООО «Виктория»), транспортная накладная от 04.07.2023 № 304989/102902 (между АО Сталепромышленная компания и ООО «Виктория»), 1 215 812,12 Счет-фактура от 06.07.2023 № 0KYT-034340 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 06.07.2023 № 187062 (между АО Ариэль Металл и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 06.07.2023 № 10200 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 213 140,43 Счет-фактура от 10.07.2023 № 0KYT-037672 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 10.07.2023 № 191083 (между АО "Ариэль Металл и ООО Виктория) Транспортная накладная от 10.07.2023 № 10422 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 209 445,40 Счет-фактура от 18.07.2023 № 0KYT-036440 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 18.07.2023 № 199030 (между АО "Ариэль Металл и ООО Виктория) Транспортная накладная от 10.07.2023 № 10422 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 276 192,74 Счет-фактура от 21.07.2023 № 0KYT-036838 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория») Товарная накладная от 21.07.2023 № 344610/102902 (между АО "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория»), Транспортная накладная от 21.07.2023 № 344610/102902 (АО "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория») 1 185 281,28 Счет-фактура от 28.07.2023 № 0KYT-039953 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория») Товарная накладная от 28.07.2023 № 359780/102902 (между АО "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория»), Транспортная накладная от 28.07.2023 № 359780/102902 (АО "Сталепромышленная компания" и ООО «Виктория») 1 175 127,21 Счет-фактура от 28.07.2023 № 0KYT-038424 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 28.07.2023 № 209017 (между АО "Ариэль Металл и ООО Виктория) Транспортная накладная от 28.07.2023 № 11748 (между АО «Ариэль Металл» и ООО «Виктория») 1 207 995,84 Счет-фактура от 10.08.2023 № ССТР-042461 Транспортная накладная от 10.08.2023 № SpbPH/110/23/1023172/001 (между АО МК-М и ООО «Виктория»), транспортная накладная от 10.08.2023 № 1717-006931 (между АО МК-М и ООО «Виктория») 1 204 423,44 Счет-фактура от 12.08.2023 № ССТР-042465 Товарно-транспортная накладная от 12.08.2023 № КА-111371 (между ООО УВМ-СТАЛЬ и ООО «Виктория») 1 213 140,43 Счет-фактура от 23.08.2023 № ССТР-045455 Товарная накладная от 23.08.2023 № 413418/102902 (между АО Сталепромышленная компания и ООО «Виктория»), транспортная накладная от 23.08.2023 № 413418/102902 (между АО Сталепромышленная компания и ООО «Виктория»), 1 195 551,03 3) Поставка вентиляционных блоков подтверждается следующими документами: Счет-фактура Акты оказания услуг Сумма с НДС Счет-фактура от 02.05.2023 № 0KYT-020950 Транспортная накладная от 02.05.2023 № 234 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 03.05.2023 № 0KYT-020951 Транспортная накладная от 03.05.2023 № 237 (между ООО ТК 160 155,20 Счет-фактура от 05.05.2023 № 0KYT-022276 Транспортная накладная от 05.05.2023 № 240 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 11.05.2023 № 0KYT-022283 Транспортная накладная от 11.05.2023 № 247 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 10.05.2023 № 0KYT-021877 Транспортная накладная от 10.05.2023 № 244 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 15.05.2023 № 0KYT-024776 Транспортная накладная от 15.05.2023 № 257 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 12.05.2023 № 0KYT-023427 Транспортная накладная от 12.05.2023 № 252 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 16.05.2023 № 0KYT-023426 Транспортная накладная от 16.05.2023 № 258 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 19.05.2023 № 0KYT-025703 Транспортная накладная от 19.05.2023 № 287 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 23.05.2023 № 0KYT-026506 Транспортная накладная от 23.05.2023 № 297 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 25.05.2023 № 0KYT-026505 Транспортная накладная от 25.05.2023 № 305 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 25.05.2023 № 0KYT-026503 Транспортная накладная от 25.05.2023 № 304 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 31.05.2023 № 0KYT-026742 Транспортная накладная от 31.05.2023 № 312 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 30.05.2023 № 0KYT-026738 Транспортная накладная от 30.05.2023 № 310 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 01.06.2023 № 0KYT-026500 Транспортная накладная от 01.06.2023 № 313 (между ООО ТК 160 155,20 Счет-фактура от 07.06.2023 № 0KYT-027723 Транспортная накладная от 07.06.2023 № 320 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 09.06.2023 № 0KYT-030454 Транспортная накладная от 09.06.2023 № 325 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 09.06.2023 № 0KYT-034428 Транспортная накладная от 09.06.2023 № 324 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 14.06.2023 № 0KYT-030641 Транспортная накладная от 14.06.2023 № 334 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 16.06.2023 № 0KYT-031534 Транспортная накладная от 16.06.2023 № 338 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 23.06.2023 № 0KYT-033340 Транспортная накладная от 23.06.2023 № 355 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 23.06.2023 № 0KYT-031280 Транспортная накладная от 23.06.2023 № 347 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 26.06.2023 № 0KYT-031281 Транспортная накладная от 26.06.2023 № 361 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 29.06.2023 № 0KYT-033077 Транспортная накладная от 29.06.2023 № 371 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 29.06.2023 № 0KYT-033585 Транспортная накладная от 29.06.2023 № 370 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 30.06.2023 № 0KYT-033078 Транспортная накладная от 30.06.2023 № 373 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 160 155,20 Счет-фактура от 04.07.2023 № 0KYT-035607 Транспортная накладная от 04.07.2023 № 380 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Виктория») 141 644,80 Счет-фактура от 07.07.2023 № 0KYT-034893 Транспортная накладная от 07.07.2023 № 385 (между ООО ТК 160 155,20 Счет-фактура от 13.07.2023 № 0KYT-036271 Транспортная накладная от 13.07.2023 № 398 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 17.07.2023 № 0KYT-036938 Транспортная накладная от 17.07.2023 № 403 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 141 644,80 Счет-фактура от 17.07.2023 № 0KYT-036952 Транспортная накладная от 17.07.2023 № 400 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 178 142,48 Счет-фактура от 19.07.2023 № 0KYT-037090 Транспортная накладная от 19.07.2023 № 405 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 170 014,00 Счет-фактура от 24.07.2023 № 0KYT-038801 Транспортная накладная от 24.07.2023 № 413 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 105 127,00 Счет-фактура от 24.07.2023 № 0KYT-038559 Транспортная накладная от 24.07.2023 № 412 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 26 558,40 Счет-фактура от 24.07.2023 № 0KYT-038560 Транспортная накладная от 24.07.2023 № 411 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 170 014,00 Счет-фактура от 28.07.2023 № 0KYT-039665 Транспортная накладная от 28.07.2023 № 419 (между ООО ТК ЖБИ-ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 133 798,00 Счет-фактура от 04.09.2023 № ССТР-047999 Транспортная накладная от 04.09.2023 № 480 (между ТК ЖБИ- ПАРТНЕР и ООО «Сэтл Строй») 133 546,50 4) Поставка лестничных маршей подтверждается следующими документами: Счет-фактура Акты оказания услуг Сумма с НДС Счет-фактура от 06.05.2023 № 0KYT-023473 Товарно-транспортная накладная от 06.05.2023 № 278 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 158 243,80 Счет-фактура от 22.05.2023 № 0KYT-023436 Товарно-транспортная накладная от 22.05.2023 № 321 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 148 858,00 Счет-фактура от 07.06.2023 № 0KYT-030451 Товарно-транспортная накладная от 07.06.2023 № 372 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 143 858,00 Счет-фактура от 21.06.2023 № 0KYT-033079 Товарно-транспортная накладная от 21.06.2023 № 429 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 143 858,00 Счет-фактура от 24.06.2023 № 0KYT-032876 Товарно-транспортная накладная от 24.06.2023 № 445 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 215 787,00 Счет-фактура от 04.07.2023 № 0KYT-035602 Товарно-транспортная накладная от 04.07.2023 № 492 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 143 858,00 Счет-фактура от 15.07.2023 № 0KYT-037681 Товарно-транспортная накладная от 04.07.2023 № 531 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 143 858,00 Счет-фактура от 22.07.2023 № 0KYT-039257 Товарно-транспортная накладная от 22.07.2023 № 558 (между ООО ПСК Балтийский Дом и ООО «Виктория») 115 086,40 5) Поставка арматурных прутков подтверждается следующими документами: Счет-фактура Акты оказания услуг Сумма с НДС Счет-фактура от 04.05.2023 № 0KYT-021870 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 04.05.2023 № ТД-2827 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 05.07.2023 № 2300003168 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 149 157,62 Счет-фактура от 05.05.2023 № 0KYT-021865 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 05.05.2023 № ТД-3014 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 05.05.2023 № 2300003439 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 159 534,11 Счет-фактура от 26.05.2023 № 0KYT-025057 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 26.05.2023 № ТД-5251 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 26.05.2023 № 2300005706 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 188 233,98 Счет-фактура от 01.06.2023 Транспортная накладная от 1 175 № 0KYT-026496 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 01.06.2023 № ТД-5870 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») 01.06.2023 № 230006325 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 553,56 Счет-фактура от 14.06.2023 № 0KYT-028831 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 14.06.2023 № ТД-7642 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 14.06.2023 № 230008248 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 191 957,69 Счет-фактура от 19.06.2023 № 0KYT-030457 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 19.06.2023 № ТД-8300 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 19.06.2023 № 230009006 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 193 639,33 Счет-фактура от 20.06.2023 № 0KYT-030458 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 20.06.2023 № ТД-8379 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 20.06.2023 № 230009040 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 219 333,66 Счет-фактура от 05.07.2023 № 0KYT-034549 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 05.07.2023 № ТД-10186 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 05.07.2023 № 2300010959 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 197 418,66 Счет-фактура от 14.07.2023 № 0KYT-036275 (между Сэтл Строй и ООО «Виктория»), счет-фактура от 14.07.2023 № ТД-11460 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Сэтл Строй») Транспортная накладная от 14.07.2023 № 2300012323 (между ООО "Торговый Дом "Тула-Сталь" и ООО «Виктория») 1 234 030,83 6) Поставка пластин на общую сумму с учетом НДС 77 841,00 руб. подтверждается счетом-фактурой от 23.08.2023 № УТ-1608 с транспортной накладной от 23.08.2023 № 1543. 7) Поставка монтажного стакана НС1 на общую сумму с учетом НДС 449 508,00 руб. подтверждается счетом-фактурой от 31.08.2023 № 48. Таким образом, в рамках сальдирования требование истца на сумму 179 314 562,03 руб. в виде оплаты за выполненные работы подлежат уменьшению на сумму задолженности по договору поставки № ОКТ3-АК/2022/Вик/П от 18.11.2022 на сумму 148 770 971,30 руб. После сальдирования задолженность по оплате за выполненные работы составляет 30 543 590,73 руб. (179 314 562,03 - 148 770 971,30). Работы истцом выполнены с недостатками, в связи с чем в его адрес направлена претензия исх. № 0804 от 11.03.2024 с требованием оплаты за поврежденные отделочные работы. Согласно п. 6.2.1.5 Договора выявленные при промежуточном предъявлении недостатки в выполненных Субподрядчиком работах должны быть устранены последним без увеличения стоимости работ в срок, указанный в Акте о дефектах (недостатках), но в пределах общих сроков выполнения работ, а при невозможности достижения Сторонами согласия по срокам устранения недостатков – в разумный, технически возможный срок, устанавливаемый Субгенподрядчиком, но не более 10 рабочих дней. В соответствии с п. 6.2.1.6 Договора в случае, если Субподрядчик не устраняет недостатки в работах в срок, предусмотренный п. 6.2.1.5. Договора, Субгенподрядчик вправе по своему выбору устранить недостатки самостоятельно, либо привлечь третье лицо для устранения недостатков работ или для выполнения их заново с отнесением понесенных при этом расходов на Субподрядчика, либо потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 26.10.2023 был составлен и подписан Акт фиксации повреждения результата работ, согласно которому установлено сверхнормативное отклонение до 30 мм по плоскости монолитных стен ЛК 2-15 этаж секция 5 (объем 534,5 м2), сверхнормативное отклонение до 30 мм по плоскости монолитных стен ЛК 2-15 этаж секция 1 (объем 534,5 м2). Срок устранения замечаний – 01.11.2023. Представитель ООО «Атлас Керамика» с Актом ознакомлен, о чем свидетельствует подпись начальника участка ФИО4 Согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. ООО «Виктория» произведен расчет стоимости на выполнение дополнительных отделочных работ на объекте, согласно которому стоимость составляет 5 090 610,07 рублей. Оплата за поврежденные отделочные работы со стороны истца не произведена. Ответчик в отзыве заявлено о соразмерном уменьшении цены работ. Таким образом, стоимость выполненных работ подлежит уменьшению на 5 090 610,07 руб. и будет составлять 25 452 980,66 руб. (30 543 590,73 - 5 090 610,07). Согласно п. 13.2.1 Договора в случае, если Субподрядчиком допущено нарушение любого из предусмотренных Договором сроков: промежуточных, конечного срока выполнения работ, указанных в Календарном графике производства работ, Генподрядчик вправе начислить пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки до даты исполнения соответствующего обязательства. Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Пунктом 13.4 Договора установлено, что Субгенподрядчик имеет право производить взыскание сумм неустоек, пени, штрафов, убытков, расходов на устранение недостатков и любых других сумм, подлежащих оплате Субподрядчиком, путем удержания указанных сумм из денежных сумм, подлежащих выплате Субгенеральным Подрядчиком. Указанное удержание возможно при условии направления Субгенеральным подрядчиком уведомления с расчетом удерживаемой суммы с возможностью по своему усмотрению уменьшить размер удерживаемой суммы. Согласно п. 1 ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 01.12.2023 в адрес истца направлено соответствующее уведомление о нарушении сроков производства работ исх. № 3382 от 01.12.2023. Об удержании неустойки заявлено в указанным выше письме исх. № 0072 от 11.01.2024. Стоимость Договора в редакции дополнительного соглашения № 3 от 01.09.2023 составляет 353 272 751,80 рублей. Срок окончания работ согласно Календарному графику производства работ в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.02.2023 – 14.09.2023. Как на дату заявления об удержании неустойки письмом от 11.01.2024, так и на настоящий момент работы не выполнены. Период начисления неустойки: 15.09.2023 – 11.01.2024 включительно, что составляет 119 дней. Расчет неустойки: 353 272 751,80 / 100 * 0,1 * 119 = 42 039 457,46 руб. Расчет неустойки представленный ответчик судом проверен и признан верным. Поскольку стороны по обоюдному согласию избрали такой способ прекращения обязательства по оплате выполненных работ, как удержание суммы неустойки в случае просрочки их выполнения при окончательных расчетах по договору, то сумма заявленных истцом требований подлежит уменьшению на сумму неустойки. С учетом того, что в данном случае сумма неустойки (42 039 457,46 руб.) превышает остаток долга по договору (25 452 980,66 руб.), то суд полагает, что в удовлетворении исковых требований ООО «Атлас Керамика» к ООО «Виктория» необходимо отказать. Кроме того, суд отмечает, что истцом не представлено доказательств возникновения обязанности платы ответчиком «суммы резервирования» согласно п. 5.1.2 Договора, которая составляет 16 590 190,36 руб. (5 % от стоимости выполненных работ) и подлежит оплате после ввода объекта в эксплуатацию и передачи жилых и нежилых помещений, входящих в состав Объекта, Службе Клиентского Сервиса Заказчика, участникам долевого строительства, либо иным приобретателям помещений и эксплуатирующей организации. Относительно встречного искового заявления ООО «Виктория» к ООО «Атлас Керамика» суд пришел к следующим выводам. В соответствии с пунктом 4.6. Договора субподряда Субгенеральный подрядчик в целях исполнения договора оказывал Субподрядчику ряд услуг (предоставление электроэнергии, вывоз отходов, предоставление башенного крана и т.д.), что подтверждается следующими документами: Счет-фактура Дополнитель ные документы Тип услуги Счет-фактура от 31.03.2023 № 594 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от 31.03.2023 № 596 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от 31.03.2023 № 604 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека" Счет-фактура от 31.03.2023 № 612 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Услуги по обслуживанию бытового городка; Заправка технической водой; Инженерное сопровождение проекта Счет-фактура от 31.03.2023 № 613 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Уборка мусора; Услуги по обслуживанию бытового городка; Предоставление вагон- бытовок; Мойка колес; Заправка технической водой; Инженерное сопровождение проекта Счет-фактура от 31.03.2023 № 616 Испытание бетона Счет-фактура от 30.04.2023 № 678 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Уборка мусора; Услуги по обслуживанию бытового городка; Мойка колес; Заправка технической водой; Инженерное сопровождение проекта Счет-фактура от 30.04.2023 № 809 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека" Счет-фактура от 30.04.2023 № 819 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от 30.04.2023 № 829 Испытание бетона Счет-фактура от 31.05.2023 № 892 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Уборка мусора; Услуги по обслуживанию бытового городка; Мойка колес; Заправка технической водой; Инженерное сопровождение проекта Счет-фактура от 31.05.2023 № 925 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от Услуги оказанные на объекте; 31.05.2023 № 1028 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека"; Компенсация за изготовление штампа Счет-фактура от 31.05.2023 № 1038 Испытание бетона Счет-фактура от 30.06.2023 № 1126 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Уборка мусора; Услуги по обслуживанию бытового городка; Мойка колес; Заправка технической водой; Инженерное сопровождение проекта Счет-фактура от 30.06.2023 № 1227 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от 30.06.2023 № 1232 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека"; Испытание бетона на водопроницаемость Счет-фактура от 30.06.2023 № 1261 Испытание бетона Счет-фактура от 31.07.2023 № 1296 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека" Счет-фактура от 31.07.2023 № 1300 Рапорт о работе башенного крана за июль 2023 № 7 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от 31.07.2023 № 1312 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Уборка мусора; Услуги по обслуживанию бытового городка; Мойка колес; Заправка технической водой; Инженерное сопровождение проекта Счет-фактура от 31.07.2023 № 1449 Испытание бетона Счет-фактура от 31.08.2023 № 1478 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от 31.08.2023 № 1496 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Уборка мусора; Услуги оказанные на объекте; Услуги по обслуживанию бытового городка; Мойка колес; Заправка технической водой Счет-фактура от 31.08.2023 № 1635 Испытание бетона Счет-фактура от 31.08.2023 № 1637 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека" Счет-фактура от 30.09.2023 № 1679 Абонентская плата за БК; Работа машиниста крана Счет-фактура от 30.09.2023 № 1704 Организация обращения отходов (бытовые отходы); Уборка мусора; Услуги по обслуживанию бытового городка; Мойка колес Счет-фактура от 30.09.2023 № 1813 Испытание бетона Счет-фактура от 30.09.2024 № 1830 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека" Счет-фактура от 31.10.2023 № 1868 Услуги по документальному сопровождению в программе "Синтека" Счет-фактура от 31.10.2023 № 2050 Испытание бетона Счет-фактура от 31.01.2024 № 145 Акт оказания услуг от 01-30.11.2023 Испытание монтажных петель Счет-фактура от 31.03.2023 № В-471 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 30.04.2023 № В-651 Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций от 14.04.2023 № 8/ОКТ3 Штрафные санкции за нарушение условий договора Счет-фактура от 30.04.2023 № В-689 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 30.05.2023 № В-876 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 28.06.2023 № В-1104 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 31.07.2023 № В-1310 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 29.08.2023 № В-1492 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 29.09.2023 № В-1648 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 31.10.2023 № В-1835 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Счет-фактура от 28.11.2023 № В-2031 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию Стоимость оказанных услуг со стороны ООО «Виктория» в пользу ООО «Атлас Керамика» составила 14 476 790,33 рублей, что подтверждается подписанными сторонами универсальными передаточными актами. С учетом произведенных взаимозачетов по актам от 01.04.2023, от 01.05.2023, от 01.06.2023, от 01.07.2023, итоговый размер задолженности ООО «Атлас Керамика» перед ООО «Виктория» за оказанные услуги составляет 3 272 911,78 рублей. Зачтенные требования представлены в следующей таблице: УПД Сумма Зачтено актом 594 от 31.03.23 808 240,00 Акт зачета взаимных требований от 01.04.23 1 674 251,15 – услуги 1 745 861,63 - электроэнергия 596 от 31.03.23 24 171,15 604 от 31.03.23 35 000,00 612 от 31.03.23 54 335,00 613 от 31.03.23 700 310,00 616 от 31.03.23 52 195,00 В-471 от 31.03.23 1 745 861,63 678 от 30.04.2023 740 220,00 Акт зачета взаимных требований от 01.05.23 1 787 430,50 – услуги 1 105 057,36 - электроэнергия 809 от 30.04.2023 35 000,00 819 от 30.04.2023 786 160,00 829 от 30.04.2023 226 050,50 В-689 от 30.04.23 1 105 057,36 892 от 31.05.2023 757 695,00 Акт зачета взаимных 925 от 31.05.2023 797 200,00 требований от 01.06.23 1 696 534,00 – услуги 783 936,72 - электроэнергия 1028 от 31.05.2023 47 900,00 1038 от 31.05.2023 93 739,00 В-876 от 30.05.23 783 936,72 1126 от 30.06.2023 779 190,00 Акт зачета взаимных требований от 01.07.23 2 211 246,00 – услуги 199 561,19 - электроэнергия 1227 от 30.06.23 786 160,00 1232 от 30.06.23 516 500,00 1261 от 30.06.23 129 396,00 В-1104 от 28.06.23 199 561,19 В-651 от 30.04.23 175 000,00 Не зачтено 1296 от 31.07.23 35 000,00 1300 от 31.07.23 808 240,00 1312 от 31.07.23 273 370,00 1449 от 31.07.23 95 261,00 1478 от 31.08.23 742 000,00 1496 от 31.08.23 257 255,00 1635 от 31.08.23 81 065,00 1637 от 31.08.23 35 000,00 1679 от 30.09.23 92 440,00 1704 от 30.09.23 67 800,00 1813 от 30.09.23 33 503,00 1830 от 30.09.23 35 000,00 1868 от 31.10.23 35 000,00 2050 от 31.10.23 27 055,50 В-1310 от 31.07.23 13 217,96 В-1492 от 29.08.23 112 065,91 В-1648 от 29.09.23 101 440,71 В-1835 от 31.10.23 76 389,30 В-2031 от 28.11.23 57 808,40 145 от 31.01.24 119 000,00 Также на основании пункта 4.7. Договора оплата услуг, оказываемых Субгенеральным подрядчиком, производится не позднее 5 рабочих дней с даты подписания акта об оказании услуг. Поскольку часть услуг не была оплачена ООО «Атлас Керамика», в соответствии с положениями статьи 395 ГК РФ за неисполнение денежного обязательства ответчик вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами. Согласно расчету, представленному ООО «Виктория», размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 496 540,94 рублей. Судом расчет проверен и признан верным. Контррасчёт ООО «Атлас Керамика» не представлен. ООО «Виктория» заявлено требование о взыскании 5 090 610,07 руб., составляющих дополнительные отделочные работы, необходимые для устранения недостатков, отраженных в Акте фиксации повреждения результата работ от 26.10.2023 и 746 448,66 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами начисленных на эту сумму за период с 23.03.2024 по 13.01.2025. В тоже время суд полагает, что в этой части исковые требования не подлежат удовлетворению. В отзыве на исковое заявление ООО «Виктория» заявлено о соразмерном уменьшении цены работ на сумму выявленных недостатков и судом учтены данные требования при формировании окончательного долга за выполненные работы. Данное обстоятельство исключает возможность удовлетворения требований о взыскании указанной задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами начисленных на неё. ООО «Виктория» заявлено требование о взыскании с ООО «Атлас Керамика» стоимость работ необходимых для устранения недостатков черновых полов: на объектах «Корпус 3.2» и «Корпус 3.1.5 Паркинг» на общую сумму 5 575 438,97 руб. и процентов за пользованием чужими денежными средствами начисленных на указанную сумму. Судом установлено, что ООО «Виктория» при участии субподрядчиков ООО «Лифтком» и ООО «Экспонента» были составлены акт о дефектах (недостатках) от 04.03.2024 о выявленном переливе плит перекрытия на корпусе 3.2 и акт о дефектах (недостатках) от 04.03.2024 о выявленном переливе фундаментных плит паркинга на кор. 3.1 согласно исполнительным схемам, что повлекло за собой несение дополнительных расходов для устранения дефектов. ООО «Виктория» был подготовлен расчет стоимости на выполнение полного комплекса работ по устройству черновых полов: на объекте «Корпус 3.2» - 3 717 839,94 руб.; на объекте «Корпус 3.1.5 Паркинг» - 1 857 599,03 руб. Общая стоимость составила 5 575 438 рублей 97 копейки. Выявленные недостатки возникли по вине ООО «Атлас Керамика», в связи с чем субгенеральный подрядчик обратился с требованием о взыскании с ООО «Атлас Керамика» указанной суммы и полагает возможным взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.03.2024 по 13.01.2025 в размере 837 039,12 рублей. С учетом того, что ООО «Атлас Керамика» не устранены выявленные недостатки, суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен и признан верным. ООО «Виктория» заявлено требование о взыскании с ООО «Атлас Керамика» задолженности по договору аренды строительной техники от 01.03.2023 № 21/23 заключенному между ООО «АГЛ Нафта» и ООО «Атлас Керамика», право требование по которому перешло истцу по встречному иску на основании договора уступки прав (цессии) от 03.09.2024 № 01/09. Судом установлено, что между ООО «АГЛ Нафта» и ООО «Атлас Керамика» был заключен договор аренды строительной техники от 01.03.2023 № 21/23, согласно условиям которого в соответствии с пунктом 1.1. договора ООО «АГЛ Нафта» обязуется предоставить ООО «Атлас Керамика» строительную технику, грузовой и легковой автотранспорт, иные механизмы и оборудование за плату во временное владение и пользование с оказанием услуг по управлению им и по его технической эксплуатации, а ООО «Атлас Керамика» обязуется принять и оплатить услуги по цене, определенной договором. Факт оказания услуг по работе техники подтверждаются счетами-фактурами от 28.04.2023 № 209, от 31.05.2023 № 259, от 31.05.2023 № 289, от 30.06.2023 № 327, а также актами оказания услуг за март 2023 г., апрель 2023 г., май 2023 г., июнь 2023 г. Стоимость оказанных услуг составила 310 250 рублей. Впоследствии между ООО «АГЛ Нафта» (Цедент) И ООО «Виктория» (Цессионарий) был заключен договор уступки прав (цессии) от 03.09.2024 № 01/09, по которому Цедент уступил Цессионарию свое право требования к ООО «Атлас Керамика» по договору аренды строительной техники от 01.03.2023 № 21/23 в размере 310 250,00 рублей по уплате основного долга. Также, согласно пункту 1.2. договора цессии если в соответствии с законом должнику продолжают начисляться пени, проценты и другие суммы, Цессионарий приобретает право требования этих сумм с должника в полном размере. В связи с этим, ООО «Виктория» были также рассчитаны проценты за период с 03.09.2024 по 13.01.2025 в размере 22 639,34 рублей. Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Согласно абз. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. С учетом изложенного суд полагает, что требования истца по встречному иску в этой части подлежат удовлетворению. Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ представленный ООО «Виктория» судом проверен и признан верным. На основании вышеизложенного суд полагает, что встречное исковое заявление подлежит частичному удовлетворению в размере 9 158 600,75 рублей основного долга, 1 356 219,40 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области В удовлетворении первоначального иска отказать. По встречному иску: Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС КЕРАМИКА" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ" 9158600,75 руб. задолженности, 1356219,40 руб. процентов, 67364,00 руб. расходов по государственной пошлине. В остальной части встречного иска отказать. Выдать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ" справку на возврат из федерального бюджета 283760,00 руб. государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению от 23.01.2025 № 48. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения. Судья Среброва Т.А. Суд:АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)Истцы:ООО "АТЛАС КЕРАМИКА" (подробнее)Ответчики:ООО "Виктория" (подробнее)Судьи дела:Среброва Т.А. (судья) (подробнее)Судебная практика по:По договору подрядаСудебная практика по применению норм ст. 702, 703 ГК РФ
|