Решение от 18 мая 2022 г. по делу № А42-2976/2022

Арбитражный суд Мурманской области

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183038

e-mail: murmansk.info@arbitr.ru

http://murmansk.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е


город Мурманск Дело №А42-2976/2022

«18» мая 2022 года

Судья Арбитражного суда Мурманской области Быкова Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ФортунаСтройСервис» (ИНН <***>, адрес: ул. Фестивальная, д. 9, кв. 215, <...>, представитель по доверенности ФИО2 имеет адрес: пр.Королева, д. 65, кв. 56, <...>)

к Государственному учреждению «Мурманская база авиационной охраны лесов» (ИНН <***>, адрес: ул. Кутахова, д. 18, п.г.т. Мурмаши, Кольский район, Мурманская обл., 184355)

о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения гражданско-правового договора;

при участии в судебном заседании представителей:

истца – генеральный директор ФИО3;

ответчика – ФИО4 по доверенности;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ФортунаСтройСервис» (далее – истец, Подрядчик, Общество) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к Государственному учреждению «Мурманская база авиационной охраны лесов» (далее – ответчик, Заказчик, Учреждение) о признании «Решения от 29.12.2021 исх.№ 724 об одностороннем отказе от исполнения заключенного с истцом гражданско-правового договора № 0149200002321005091 от 30.08.2021 на выполнение работ по ремонту теплицы с монтажом поливочной системы туманообразования и установкой антисорнякового покрывала для выращивания посадочного материала с заменой торфа и пленки» недействительным.

В судебном заседании Общество на иске настаивает.

В судебном заседании Учреждение против иска возражает.

Выслушав явившихся представителей, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

30.08.2021 Истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) по итогам проведения торгов заключен «Гражданско-правовой договор № 0149200002321005091 на выполнение работ по ремонту теплицы с монтажом поливочной системы туманообразования и установкой антисорнякового покрывала для выращивания посадочного материала с заменой торфа и пленки (далее – договор), согласно которому Общество выполняет работы в соответствии с Техническим заданием и спецификацией в течение 90 календарных дней с даты заключения договора, а Учреждение оплачивает выполненные работы (3 940 000 руб.) в течение 15-дней с даты подписания акта выполненных работ, но не позднее 20 декабря 2021 года.

Согласно пункту 10.1 Договора срок его действия по 20.12.2021.

Работы в срок, установленный Договором, выполнены Подрядчиком частично.

29.11.2021 ответчиком истцу вручено Уведомление исх. № 648 об истечении срока выполнения работ по Договору; предложение направить документацию для проведения Заказчиком экспертизы.

02.12.2021 Обществу вручено Уведомление о дате и времени сдачи-приемки работ – 03.12.2021 в 12.00 часов.

Сторонами подписан Акт б/н от 03.12.2021, содержащий отметки о выполнении/невыполнении определенных видов работ.

06.12.2021 (исх.№ 864) Обществу вручено Уведомление о нарушении обязательств по гражданско-правовому договору № 0149200002321005091 от 30.08.2021г.. Истцу предложено до 15.12.2021 выполнить работы, факт невыполнения которых установлен Актом б/н от 03.12.2021.

15.12.2021 Обществу вручено Уведомление о дате и времени сдачи-приемки работ (исх.№ 691) – 16.12.2021 в 11.00 часов.

20.12.2021 ответчиком истцу вручена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств по гражданско-правовому договору; повторно предложено в срок до 27.12.2021 выполнить работы.

Уведомлением от 27.12.2021 ответчик приглашен на сдачу-приемку работ на 28.12.2021.

Комиссией Заказчика подписано Заключение по результатам исполнения Договора, согласно которому работы по ремонту теплицы с монтажом поливочной системы туманообразования и установкой антисорнякового покрывала для выращивания посадочного материала с заменой торфа и пленки не выполнены.

29.12.2021 Заказчиком принято «Решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора от «30» августа 2021г. № 0149200002321005091 на выполнение работ по ремонту теплицы с монтажом поливочной системы туманообразования и установкой антисорнякового покрывала для выращивания посадочного материала с заменой торфа и пленки» (далее – Решение), размещенное в единой информационной системе в сфере закупок, и направленное Подрядчику письмом 29.12.2021 за исх.№ 724.

29.12.2021 Обществу Учреждением направлена претензия.

13.01.2022 Общество исх. письмом № 1/01/2022 просит Учреждение создать комиссию по приемке выполненных работ и подписанию акта.

14.01.2022 сторонами подписан Акт б/н от 14.01.2022 по результатам осмотра выполненных работ.

24.01.2022 истцом ответчику вручено Уведомлением о приостановке работ в соответствии с ч.1 ст.716 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Письмом исх.№ 50 от 27.01.2022 Подрядчик извещен Заказчиком о том, что в течение срока выполнения работ (с сентября по ноябрь месяц) от Общества не поступало письменных уведомлений о невозможности выполнения работ с указанием обстоятельств, препятствующих выполнению работ; что Обществу направлено Уведомление о расторжении Договора и Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора; что по состоянию на 25.01.2022 Договор расторгнут.

29.03.2022 Заказчику Подрядчиком направлялась претензия.

08.04.2022 Подрядчик обратился в суд с соответствующим иском, ссылаясь на незаконность решения Заказчика об одностороннем отказе от договора.

Суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено уполномоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, иными правовыми актами или договором.

Согласно статьям 717, 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения от отказе заказчика от исполнения договора.

Частью 9 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Закона № 44-ФЗ) предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В пункте 10.5.4.3. Договора предусмотрено право Заказчика на односторонний отказ от исполнения Договора.

В связи с невыполнением работ в установленный Договором срок, с выполнением работ не в полном объеме, при отсутствии обоснованных заявлений о приостановлении производства работ, ответчиком принято оспариваемое Решение.

В соответствии с 4.12.2. ст.95 Закона № 44-ФЗ в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

-дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

Направленное Обществу Решение возвратилось с отметкой «Отказ от получения».

Согласно ч. 13. ст.95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Истец при подаче заявки на участие в аукционе на заключение Договора ознакомлен с аукционной документацией и оценил возможность выполнения принимаемых на себя обязательств в установленный срок, то есть выразил свое согласие на выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в аукционной документации.

Основания, предусмотренные гражданским законодательством, для признания Решения недействительным, отсутствуют.

Объем и стоимость фактически выполненных Обществом работ не подлежат оценке в рамках заявленного по настоящему делу иска. Однако, от обязательств по оплате выполненных Обществом до момента получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора работ Учреждение не освобождено.

Расходы истца по оплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области


РЕШИЛ:


В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции месячный срок со дня принятия.


Судья Н.В. Быкова