Резолютивная часть решения от 27 января 2021 г. по делу № А59-2435/2020Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 16_1072601 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А59-2435/2020 г. Южно-Сахалинск 27 января 2021 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 694020, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Южный проектный институт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 3440082, <...>) о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ по муниципальному контракту № 75/12-2016 от 10.01.2017 в размере 1 038 400 рублей 00 копеек, третьи лица: областное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Сахалинской области», в отсутствии представителей сторон. Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южный проектный институт» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» неустойку по контракту в размере 426 739 (четыреста двадцать шесть тысяч семьсот тридцать девять) рублей 73 копеек. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южный проектный институт» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 609 (девять тысяч шестьсот девять) рубля. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья И.Н. Веретенников Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:27:01 Кому выдана Веретенников Иван Николаевич Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:МКУ "УКС Корсаковского ГО" (подробнее)Ответчики:ООО "Южный проектный институт" (подробнее)Судьи дела:Веретенников И.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
