Резолютивная часть решения от 10 августа 2022 г. по делу № А56-10105/2022Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 3607/2022-468090(2) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 августа 2022 года. Дело № А56-10105/2022 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МК-20СХ» в пользу Комитета по строительству 2 087 287 руб. стоимости работ по устранению дефектов (недостатков) по государственному контракту от 25.09.2015 № 73/ОК-15, 1 973 650 руб. штрафной неустойки, 2 145 731,04 руб. пени за нарушение сроков устранения недостатков за период с 22.12.2020 по 28.01.2022, с последующим начислением пени с 29.01.2022 до фактического исполнения обязательства, за исключением периода моратория, установленного постановлением Правительства № 497 от 28.03.2022. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МК-20СХ» в доход федерального бюджета 54 033,00 руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья Кожемякина Е.В. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 15.12.2021 10:41:26 Кому выдана Кожемякина Елена Васильевна Суд:АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)Истцы:Комитет по строительству (подробнее)Ответчики:ООО МК-20СХ (подробнее)Судьи дела:Кожемякина Е.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
