СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 ноября 2017 г. по делу № А59-663/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

13_711004

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-663/2017
г. Южно-Сахалинск
20 ноября 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-663/2017

по исковому заявлению муниципального казенного учреждения Городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Юг» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании пеней за просрочку сдачи результата работ по муниципальному контракту № 032-139-15 от 19.10.2015 в размере 362 854 рублей 65 копеек,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «Сахалинский Водоканал», ООО Дельта-Строй», ООО «Форвард»,

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг» в пользу муниципального казенного учреждения Городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» пени за просрочку сдачи результата работ по муниципальному контракту № 032139-15 от 19.10.2015 в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг» в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в сумме 10 257 (десять тысяч двести пятьдесят семь) рублей.

Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Т.С. Горбачева