Резолютивная часть решения от 5 июля 2017 г. по делу № А12-14648/2017

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«06» июля 2017 г. Дело № А12-14648/2017

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Дашковой Н.В., при

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабаровой М.А., рассмотрев

в судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН

<***>, ОГРНИП 317344300021420 (далее – ИП ФИО1, истец)

к муниципальному казенному предприятию "Дорожное ремонтно-строительное

управление № 1", ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 400075, г. Волгоград, ул.

Песчаная, д. 2 Б (далее – МКП "ДРСУ № 1", ответчик) о взыскании договорной неустойки (пени),

Руководствуясь п.п.2,5 ст.49, п.4 ч.1 ст.150, ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 317344300021420) от исковых требований к муниципальному казенному предприятию "Дорожное ремонтно-строительное управление № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в части взыскания процентов за пользование денежными средствами в полном объеме. Прекратить производство по делу в указанной части требований.

Взыскать с муниципального казенного предприятия "Дорожное ремонтно- строительное управление № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 317344300021420) договорную неустойку (пени) в размере 3 015 672 руб. 40 коп., начисленную за период с 23.10.2014 по 06.07.2017, а также 15 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате юридических услуг.

В остальной части в возмещении судебных расходов по оплате юридических услуг отказать.

Взыскать с муниципального казенного предприятия "Дорожное ремонтно- строительное управление № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 078 руб.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

В соответствии с ч.2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Н.В.Дашкова