Решение от 13 сентября 2023 г. по делу № А40-52436/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-52436/23-89-302 13.09.2023 года Арбитражный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи О.А. Акименко, единолично, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1251 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ" (125252, ГОРОД МОСКВА, САЛЬВАДОРА АЛЬЕНДЕ УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1027739698315, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2002, ИНН: 7743024406, КПП: 774301001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (107113, ГОРОД МОСКВА, ЛОБАЧИКА УЛИЦА, ДОМ 23, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ 3, ОГРН: 1127747273830, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2012, ИНН: 7718915230, КПП: 771801001) о взыскании 119 880 руб.

без вызова сторон.

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки по контрактам № 102-21 от 31.08.2021 и № 103-21 от 31.08.2021 в размере 119 880 руб. 00 коп.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

В порядке ч. 2 ст. 229 АПК РФ судом составлено мотивированное решение.

Исследовав и оценив письменные доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

31 августа 2021 года между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля» и Обществом с ограниченной ответственностью «Феникс» заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 102-21 на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций (далее - Контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы разработке проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Согласно п. 2.1 Контракта Цена Контракта 599 400 (пятьсот девяносто девять тысяч четыреста) рублей 0 (ноль) копеек. НДС не облагается, (далее -Цена Контракта).

На основании п. 3.1 Контракта поставка товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные Контрактом и Техническим заданием: с момента подписания контракта по 31 декабря 2021г.

В соответствии с п. 12.1 Контракта Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

Согласно п.п. 5.4.1-5.4.2 Контракта, Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта, а также обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В силу п. 6.1 Контракта, Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.

Пунктом 6 Технического задания определен перечень нормативных и регламентирующих документов, которым результат выполнения работ должен соответствовать.

Согласно п. 8 Технического задания по завершении всех работ подрядчик передает Заказчику комплект проектной документации по системам электроснабжения помещений в 3-х экземплярах по каждому из объектов, а также на электронном носителе в формате AutoCAD.

Согласно п. 2 Технического задания, целью проведения работ является разработка проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций Заказчика по адресам: г. Москва, Песчаный переулок, д.6, Песчаный переулок, д. 1 а, Песчаный переулок, д.4а.

Работы приняты Заказчиком в полном объеме по УПД от 23.11.2021г. № 23/11/21-102, оплата подтверждается п/п от 01.12.2021г. № 1908.

На основании поручения руководителя Департамента образования и науки горда Москвы и приказа ТКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК «О проведении тематической проверки в ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля», приказа ГКУ СФК ДОНМ от 10.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК/1 «О внесении изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК», приказа ГКУ СФК ДОНМ от 21.06.2022г. № 01-05-76/22-ФК «О внесении изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК» в период с 06.06.2022г. по 30.06.2022г. проведена тематическая проверка исполнения отдельных бюджетных процедур ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля за период с 01.01.2018г. по 05.06.2022г. По результатам проверки составлен Акт № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г.

В ходе проверки выполненных работ установлено, что проектная документация Подрядчика имеет следующие недостатки:

- в пояснительной записке Проекта перепланировки здания по адресу: г. Москва, Песчаный пер., д. 6, указано, что проект перепланировки и переустройства помещений разработан для 1 этажа, в то время как согласно листам 4-10 указанного проекта перепланировки работы по перепланировке помещений планируются на 2 этаже.

Согласно Акта по результатам тематической проверки по Контракту № 102-21 от 31.08.2021г. с ООО «Феникс» на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций, ГКУ СФК ДОЕМ, установлено, что с Подрядчика не взыскана неустойка в размере 59 940,00 руб. (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.) за ненадлежащее исполнение условий контракта в соответствии с п. 7.3 Контракта.

В силу п. 7.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет: 10 процентов Цены Контракта, что соответствует 59 940,00 руб.

Поскольку выявленный факт нарушения имеется в 1 проекте перепланировки, при расчете штрафа берется во внимание 1 факт нарушения, и соответственно расчет штрафа выглядит следующим образом:

59 940,00 руб. х 1 нарушение = 59 940,00 руб.

В соответствии с п. 5.1.6 Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

Согласно п. 5.1.7 Заказчик вправе при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и УКЭП УПД вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

В соответствии с п. 7.11 Контракта в случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

Руководствуясь п. 7.3 Контракта и Актом СФК № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г. Заказчик выставил в адрес Исполнителя претензию от 13.12.2022 № 870/22 за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в виде штрафа в размере 59 940 (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

31 августа 2021 года между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля» и Обществом с ограниченной ответственностью «Феникс» заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 103-21 на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций по адресам: г. Москва, улица Сальвадора Альенде, д. 9, улица Сальвадора Альенде, д. 6 (далее - Контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее -Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Согласно п. 2.1 Контракта Цена Контракта 599 400 (пятьсот девяносто девять тысяч четыреста) рублей 0 (ноль) копеек. НДС не облагается.

На основании п. 3.1 Контракта поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные Контрактом и Техническим заданием: с момента подписания контракта по "31 "декабря 2021г.

В соответствии с п. 12.1 Контракта Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по31 декабря 2021 года включительно.

Согласно п.п. 5.4.1-5.4.2 Контракта, Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания и представить Заказчик отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта, а также обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В силу п. 6.1 Контракта, Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.

Пунктом 6 Технического задания определен перечень нормативных и регламентирующих документов, которым результат выполнения работ должен соответствовать.

Согласно п. 8 Технического задания по завершении всех работ подрядчик передает Заказчику комплект проектной документации по системам электроснабжения помещений в 3-х экземплярах по каждому из объектов, а также на электронном носителе в формате AutoCAD.

Согласно п. 2 Технического задания, целью проведения работ является разработка проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций Заказчика по адресам: г. Москва, улица Сальвадора Альенде, д.9, улица Сальвадора Альенде, д.6.

Работы приняты Заказчиком в полном объеме по УПД от 23.11.2021г. № 23/11/21-103, оплата подтверждается п/п от 24.11.2021г. № 1902.

На основании поручения руководителя Департамента образования и науки города Москвы и приказа ТКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК «О проведении тематической проверки в ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля», приказа ГКУ СФК ДОНМ от 10.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК/1 «О внесении изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК», приказа ГКУ СФК ДОНМ от 21.06.2022г. № 01-05-76/22-ФК «О внесении изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22- ФК» в период с 06.06.2022г. по 30.06.2022г. проведена тематическая проверка исполнения отдельных бюджетных процедур ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля за период с 01.01.2018г. по 05.06.2022г. По результатам проверки составлен Акт № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г.

В ходе проверки выполненных работ установлено, что проектная документация Подрядчика имеет следующие недостатки:

- в пояснительной записке Проекта перепланировки здания по адресу: ул. Сальвадора Альенде, д. 6, указано, что проект перепланировки и переустройства помещений разработан для здания по адресу: ул. Сальвадора Альенде, д. 9.

Согласно Акта по результатам тематической проверки по Контракту № 103-21 от 31.08.2021г. на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций по адресам: г. Москва, улица Сальвадора Альенде, д. 9, улица Сальвадора Альенде, д. 6, ГКУ СФК ДОНМ, установлено, что с Подрядчика - ООО «Феникс» не взыскана неустойка в размере 59 940,00 руб. (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.) за ненадлежащее исполнение условий контракта в соответствии с п. 7.3 Контракта.

В силу п.7.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет: 10 процентов Цены Контракта, что соответствует 59 940,00 руб.

Поскольку выявленный факт нарушения имеется в 1 проекте перепланировки, при расчете штрафа берется во внимание 1 факт нарушения, и соответственно расчет штрафа выглядит следующим образом:

59 940,00 руб. х 1 нарушение = 59 940,00 руб.

В соответствии с п. 5.1.6 Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

Согласно п. 5.1.7 Заказчик вправе при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и УКЭП УПД вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

В соответствии с п. 7.11 Контракта в случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

Руководствуясь п. 7.3 Контракта и Актом СФК № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г. Заказчик выставил в адрес Исполнителя претензию от 13.12.2022 № 871/22 за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в виде штрафа в размере 59 940 (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

До настоящего времени претензии ответчиком не удовлетворены, штрафные санкции не оплачены.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения с исковыми требованиями в суд.

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и

требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что между истцом и ответчиком в течение 2021 года заключены следующие договоры подряда № 119-21 от 16.11.2021г., № 115-21 от 26.10.2021г., № 103-21 от 31.08.2021г., № 102-21 от 31.08.2021г., № 118-21 от 10.11.2021г., № 96-21 от 30.08.2021г., которые фактически исполнялись первым заместителем директора, и по совместительству контрактным управляющем Истца - Демченко Павлом Викторовичем и ведущим инженером Истца Ефремовым Дмитрием Олеговичем.

При заключении договоров установлено, что фактически никаких работ ответчику проводить не надо, поскольку истец имеет свою бригаду рабочих и может выполнить все работы хозяйственным способом (самостоятельно), а целью заключения договоров являлось получение Демченко Павлом Викторовичем и Ефремовым Дмитрием Олеговичем наличных денежных средств для закупки истцом строительных материалов и проведения расчетов с рабочими, которые привлечены истцом для выполнения работ, указанных в договорах.

Таким образом, истец и ответчик при заключении договоров, не только не имели намерения их исполнить, но и фактически их не исполняли, что свидетельствует о ничтожности сделок в порядке п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данные обстоятельства в том числе подтверждаются материалами уголовного дела № 123024500160000025, расследуемого Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу, где Меркушину Андрею Анатольевичу (генеральному директору и единственному учредителю Ответчика), Демченко Павлу Викторовичу и Ефремову Дмитрию Олеговичу предъявлено обвинение в совершении преступления по п. б ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбужденного в связи с обстоятельствами исполнения договоров.

С учетом изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Аналогичные обстоятельства установлены по делу № А40-52457/23. Расходы по государственной пошлине распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 393, 702 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный суд апелляционной инстанции в

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления

мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья: О.А. Акименко

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 5:52:00Кому выдана АКИМЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА